Извещение о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива по топливным картам через сеть автозаправочных станций для нужд Арбитражного суда Волгоградской области

 
06.03.2017

«06» марта 2017 года

Извещаем Вас, что Арбитражный суд Волгоградской области (далее - «Заказчик») в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - «Закон»)  проводит запрос котировок  на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива по топливным картам через сеть автозаправочных станций для нужд Заказчика.

 

1. Заказчик: Арбитражный суд Волгоградской области.

Место нахождения/почтовый адрес Заказчика: 400005, г. Волгоград, ул.  7-й Гвардейской, д.2.

Тел. +7 (8442) 24-76-10.

Факс: +7 (8442) 23-99-30.

Адрес электронной почты:  a12.nsafonova@arbitr.ru

Ответственное должностное лицо Заказчика: Сафонова Наталья Юрьевна.

Идентификационный код закупки: 171344405956234440100100200200000244

Ссылка на страницу закупки: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=34002787

2. Наименование, характеристики и количество объекта закупки (поставляемого товара):

 Наименование и характеристики  

поставляемого товара

Код по ОКПД2

Кол-во,

литр

Автомобильный бензин неэтилированный АИ-95:

Октановое число по исследовательскому методу не менее: 95,0.

Октановое число по моторному методу не менее: 85,0.

Внешний вид должен быть чистый, прозрачный.

19.20.21.121

8384,07

Дизельное топливо:

Цетановое число, не менее: 51,0

19.20.21.300

1695,96

 

Качество автомобильного бензина должно соответствовать: - требованиям установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008г. № 118 « Об утверждении технического регламента « О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», Техническому регламенту Таможенного союза « О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826, ГОСТ Р 51866-2002.

Качество дизельного топлива должно соответствовать: - требованиям установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008г. № 118 « Об утверждении технического регламента « О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», Техническому регламенту Таможенного союза « О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826, ГОСТ Р 52368-2005.

Соответствие Товара Техническим регламентам подтверждается Поставщиком по требованию Заказчика путем предоставления Заказчику копий соответствующих документов: паспорт продукции с указанием в нем информации о сертификации (декларировании) нефтепродукта или с приложением копии сертификата (декларации) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008г № 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» Приказом Минэнерго России от 01.08.2001 № 229 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01 (в редакции с изменениями и дополнениями) либо декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза по утвержденной единой форме.

Поставка товара производится путем выборки (самовывоза) товара Заказчиком с использованием топливных карт только торговых точек (АЗС) Поставщика, расположенных на территории г. Волгограда.

Поставщик для исполнения своих обязательств по государственному контракту безвозмездно передает Заказчику топливные карты на время действия государственного контракта в количестве 4(четырех) штук. Право собственности на топливные карты остается у Поставщика и не переходит к Заказчику. Карта является техническим средством учета операций получения товара Заказчиком и не является платежным средством.

3. Место доставки товара: по месту нахождения АЗС Поставщика, расположенных на территории г. Волгограда (наличие АЗС в Центральном районе г. Волгограда обязательно), путем выбора товара по топливным картам через АЗС Поставщика.

4. Срок поставки товара: с «01» апреля 2017г.  по «30» сентября 2017г.

5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 426783,82 (Четыреста двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят три рубля 82 копейки).

6. Обоснование (начальной) максимальной цены государственного контракта: обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров.

7. Сведения о включенных в цену товара расходах: цена товара включает в себя все расходы, в том числе затраты  по доставке товара до торговых точек Поставщика (АЗС) хранению, рискам, стоимость обслуживания топливных карт в период действия государственного контракта, все налоги (в том числе и НДС) и пошлины, выплаченные и/или подлежащие выплате за счет поставщика, а также другие обязательные сборы и платежи. Цена на период действия государственного контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. Источник финансирования: за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017г.

9. Срок и условия оплаты: в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика без авансирования:

- ежемесячно за фактически полученный в отчетном месяце товар на основании счета или счета на оплату, счет – фактуры (при наличии) и приемо-передаточных документов, в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

10. Информация о контрактной службе, о контрактном управляющем, ответственных за заключение государственного контракта: контрактный управляющий Сафонова Наталья Юрьевна.

Тел. +7 (8442) 24-76-10.

Факс: +7 (8442) 23-99-30.

Адрес электронной почты:  a12.nsafonova@arbitr.ru

11. Ограничение участия в определении поставщика: не установлено.

12. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28,29 Федерального закона № 44-ФЗ: не предусмотрены.

13. Ограничения, устанавливаемые заказчиком в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ: не установлены.

14. Единые требования к участникам закупки:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика  не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией.

15. Требования, предусмотренные ч.1.1. ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ: отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

16. Место, срок и порядок подачи котировочных заявок:

Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется в письменной (печатной) форме:

- с 12:00 (время московское) «07» марта 2017 года до 16:00 (время московское) «17» марта  2017 года по адресу Заказчика: 400005, г. Волгоград, ул.  7- й Гвардейской, д.2, кабинет № 028, тел. (8442)23-99-30, (8442)24-76-10.

- с 08:30 (время московское)  до 09:00 (время московское) «20»марта 2017 года по адресу Заказчика: 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д.2, каб.570.

Предоставление заявки на участие в запросе котировок посредством факсимильной связи не допускается.

Учитывая положения Постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 N36 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок», согласно которым возможность подачи через единую информационную систему заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и окончательных предложений должна быть обеспечена не позднее 1 января 2018 года, приём заявок на участие в запросе котировок в электронном виде не производится до реализации возможности подачи заявок, через единую информационную систему в сфере закупок.

Срок подачи  заявок на участие в запросе котировок: с 12:00 (время московское) «07» марта 2017 года до 09:00 (время московское) «20» марта 2017 года.

 Заявка на участие в запросе котировок принимается в указанный период ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:30 (время московское) до 17:00 (время московское);

- «07» марта 2017г.  с 12:00 (время московское) до 15:00 (время московское);   

- в пятницу «10»  марта  2017г. и «17» марта 2017г. с 8:30 (время московское) до 16:00 (время московское);

- «20» марта 2017г.  с 08:30 (время московское)  до 09:00 (время московское).   

Заявку на участие в запросе котировок необходимо предоставлять согласно установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Извещению).  

Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта,  в срок, указанный в настоящем Извещении.

   В целях идентификации закупки, на участие в которой представлена заявка, а также в целях обеспечения заказчиком целостности защищенности заявок на участие в запросе котировок, участник закупки обязан обеспечить:

- при подаче заявки на участие в запросе котировок в письменной форме, наличие на конверте с такой заявкой следующей маркировки:

 

Кому:__________________________________________________________________

Куда:__________________________________________________________________

 

Заявка на участие в запросе котировок

на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива по топливным картам через сеть автозаправочных станций для нужд Арбитражного суда Волгоградской области

 

Не вскрывать до: ___:___(время московское) ___.___.2017г.

 

Дата и время поступления: _____________________________________________________

                  (заполняется заказчиком)

Лицо, принявшие заявку: _________________________________________________

                             (Фамилия, Имя, Отчество), подпись)

 

Лицо, доставившее заявку: _________________________________________________

                             (Фамилия, Имя, Отчество), подпись)

От ______________________________________________________________________________________

(Наименование, Фамилия, имя, отчество (при наличии) – заполнение не обязательно)

 

В случае, если доставка заявки в письменной форме обеспечивается курьерской службой или почтовым отправлением, такая заявка на участие в запросе котировок запечатывается в конверт участником закупки в соответствии с требованиями настоящего Извещения, и только затем при необходимости может быть вложена в почтовый конверт/конверт курьерской службы.

Участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. При этом внесение изменений в заявку на участие в запросе котировок осуществляется участником закупки в порядке, предусмотренном настоящим Извещением для подачи заявок на участие в запросе котировок, с указанием «изменение заявки на участие в запросе котировок» на конверте.

Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в настоящем Извещении, подлежит регистрации Заказчиком. Не допускается отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации. По требованию участника запроса котировок,

подавшего заявку, Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения.

Заявка на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в настоящем Извещении, не рассматривается и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

Заявка на участие в запросе котировок должна быть подписана руководителем юридического лица, подавшего заявку, либо иным лицом, уполномоченным на подписание заявки доверенностью; индивидуальным предпринимателем, физическим лицом или их представителями по доверенности, и заверена печатью организации (индивидуального предпринимателя).

В случае если у участника закупки нет печати, то на том месте, где должен находиться оттиск печати, необходимо сделать надпись «не предусмотрено» и заверить ее личной подписью лица, подписывающего заявку на участие в запросе котировок.

17. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок : «20» марта 2017г. 09:00 (время московское), по адресу Заказчика: 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д.2, каб. 570.    

18. Срок в течение, которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается государственный контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения государственного контракта, должен подписать государственный контракт: Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

19. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения государственного контракта: В случае, если победитель запроса котировок  не представил Заказчику подписанный государственный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в  соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)  в срок, указанный в настоящем  Извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

20. Возможность одностороннего отказа от исполнения государственного контракта в соответствии с ч. 8-26 ст. 95 Закона: предусмотрена.

21. Обеспечение исполнения государственного контракта: не установлено.

22. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых участниками запроса котировок в соответствии с п. 1 ч. ст. 31 Закона: учитывая положения ч.4 ст. 73 Закона не установлено.

 

Приложения:

№1 – Форма заявки на участие в запросе котировок;

№2- Обоснование начальной(максимальной) цены государственного контракта;

№3 – Проект государственного контракта.

 

 

Председатель
Арбитражного суда

Волгоградской области                                                                                                В.Н. Романов

 



 

Приложение №1 к Извещению
о проведении запроса котировок–
Форма заявки на участие в запросе котировок

 

Заявка на участие в запросе котировок

на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива  по топливным картам через сеть автозаправочных станций для нужд

Арбитражного суда Волгоградской области

 

Исх. №______________                                                               Дата: «___» __________ 2017года

Кому: Арбитражному суду Волгоградской области

 

От юридического лица:

Наименование:  ___________________________________________________________________

Место нахождения:  _______________________________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок: _________________________________________________________________________________

 

От индивидуального предпринимателя, физического лица:

Фамилия имя отчество (при наличии): _____________________________________________________

Место жительства: _____________________________________________________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок

Банковские реквизиты:__________________________________________________________________

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива  по топливным картам через сеть автозаправочных станций для нужд Арбитражного суда Волгоградской области, предлагаем поставить следующий товар:

№ п/п

Наименование и характеристики* Товара

1.

 

* - Характеристики товаров должны быть указаны в соответствии с требованиями извещения о проведении данного запроса котировок.

 

Предлагаемая  цена контракта: ___________________________________________________________________________________*

(указать сумму цифрами и прописью, указать НДС  – размер и ставка цифрами и прописью)

*-В случае если сумма, указанная прописью, отличается от суммы, указанной цифрами, принимается во внимание комиссией заказчика и превалирует значение, указанное прописью.

 

      Настоящим подтверждаем, что согласны исполнить все условия государственного контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

 

Телефон: __________________________

Контактное лицо: _______________________

                                        ______________                                     ________________________

                                                 (подпись)                                                    

 


 

Приложение №2 к Извещению
о проведении запроса котировок–
Обоснование начальной(максимальной)цены
государственного контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Ценовая информация о товарах, работах, услугах получена из коммерческих предложений.

С учётом идентичности предлагаемых товаров применение корректирующих коэффициентов и индексов нецелесообразно, соответственно используются значения из коммерческих предложений.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчёте НМЦК определен коэффициент вариации (п. 3.20 Методических рекомендаций).

где: V - коэффициент вариации;

 - среднее квадратичное отклонение;

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчёте.

Начальная (максимальная) цена контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определялась по формуле:

где:

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

 


 п/п

Наименование  объекта закупки

Кол-во

Ед.

изм

 

 

Предложение № 1

Вх А12-323/2017

от 03.02.2017г.

 

 

 

Предложение № 2

Вх А12-324/2017

от 03.02.2017г.

 

 

 

 

Предложение № 3

Вх А12-325/2017

от 03.02.2017г.

 

Среднее арифметическое значение цены (ц), руб.

Среднее квадратичное отклонение цены

σ

Коэффициент вариации,

V

%

НМЦК,

руб

 

1

Бензин автомобильный неэтилированный АИ-95

8384,07

литр

43,85

42,60

42,30

42,92

0,82

1,92

359844,28

2

Дизельное топливо

1695,96

литр

40,10

39,10

39,20

39,47

0,55

1,40

66939,54

                                                                                                                                                                                                                                                                    ИТОГО:

426783,82

Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 426783,82 (Четыреста двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят три рубля 82 копейки).

 

 


 

Приложение №3 к Извещению
о проведении запроса котировок–
Проект государственного контракта

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

г. Волгоград                                                                                      «___» _________________ 2017г.

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик» от имени Российской Федерации, в лице _____________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны и ____________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива по топливным картам через сеть автозаправочных станций для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный код закупки 171344405956234440100100200200000244)  (Номер извещения: ____________________ от «___» _____________ 2017 г.) и на основании протокола ___________________ №______________ от «___» ___________ 2017г. заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

 

ТЕРМИНЫ

Оборудование – специальные технические и программные средства Поставщика, предназначенные для совершения операций с использованием Карт.

Картатопливная карта с уникальным графическим номером, являющаяся средством для идентификации Заказчика. Поставщик передает Карты Заказчику на основании заявки Заказчика (далее – Заявка) в количестве согласованном Сторонами, с целью обеспечения отпуска Товаров по Контракту. 

Торговые точки – торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые Поставщик осуществляет отпуск Товаров Заказчику с использованием Карт, расположенные на территории г. Волгограда. Перечень Торговых точек указывается в Приложении №2 к настоящему Контракту.

Товары – нефтепродукты, реализуемые в Торговых точках с использованием топливораздаточной колонки.

Держатель Карты – представитель Заказчика, предъявивший Карту, осуществляющий выборку Товаров. Действия Держателя Карт являются действиями Заказчика.

Чек  Оборудования – бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска Товаров, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции.

Получение Товаров в off-line режиме - получение  Заказчиком Товаров при отсутствии связи в Торговой точке.

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. К отношениям Сторон по Контракту применяются требования гражданского законодательства, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Поставщик по Контракту обязуется передавать Заказчику Товары в период с  01.04.2017г. по 30.09.2017г., по ценам и в количестве, указанном в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к Контракту, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товары в соответствии с условиями Контракта.

Качество Товара должно соответствовать требованиям установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008г. № 118 « Об утверждении технического регламента « О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 826,  ГОСТ Р 51866-2002 и ГОСТ Р 52368-2005.

Соответствие Товаров Техническим регламентам подтверждается Поставщиком по требованию Заказчика путем предоставления Заказчику копий соответствующих документов: паспорт продукции с указанием в нем информации о сертификации (декларировании) нефтепродукта или с приложением копии сертификата (декларации) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 №118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и Приказом Минэнерго России от 01.08.2001 №229 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01 (в редакции с изменениями и дополнениями) либо декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза по утвержденной единой форме.

Поставка Товара производится путем выборки (самовывоза) Товара Заказчиком с использованием топливных карт только в торговых точках (АЗС) Поставщика, расположенных на территории г. Волгограда.

Право собственности на Товары переходит от Поставщика Заказчику в момент фактической передачи Товаров Заказчику.

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Получать от Заказчика Заявку, изготавливать за счет собственных средств и передавать на основании Заявки Заказчику Карты с лимитами отпуска Товара в литрах или денежных средствах (согласно Заявки), в количестве 4 (четырех) штук, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Поставщиком Заявки от Заказчика.

2.1.2. Передавать Заказчику Товары после получения устной заявки от Держателя Карты в порядке и  на условиях, предусмотренных Контрактом.

Передача Товаров Заказчику осуществляется Поставщиком в Торговых точках после предъявления Карты Держателем Карты в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. Оформлять факт получения Товаров у Поставщика Чеком Оборудования, выдаваемым Держателю Карты в момент поставки Товаров.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Отказать в поставке Товаров Заказчику в случаях неисправности Оборудования и/или Карт, что не будет являться нарушением условий Контракта со стороны Поставщика.

2.2.2. В случае нарушения Заказчиком обязанности и/или обязанностей, предусмотренных Контрактом,  Поставщик имеет  право заблокировать Карты без предварительного уведомления Заказчика.

Разблокировка Карт, которые были заблокированы по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, производится в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента устранения Заказчиком обстоятельств, послуживших основанием для блокирования Карт.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Подавать Поставщику Заявку на изготовление Карт, с указанием в ней соответствующих лимитов отпуска Товара в литрах или денежных средствах. 

2.3.2. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными Поставщиком.

2.3.3. Производить оплату стоимости Товаров в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом.

2.3.4. Получать Товары у Поставщика с использованием Карт в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.3.5. Сохранять Чеки Оборудования.                           

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Подавать заявления на блокировку и/или разблокировку Карт, изменение лимитов Карт, в пределах лимитов Карт, указанных Заказчиком в Заявке.

 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта составляет _________________ (______________________________)  рублей, в том числе НДС 18% в сумме ________________ рублей (__________________ рублей __________ копеек).

Цена на период действия настоящего Контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

         3.2. Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика без авансирования:

- ежемесячно за фактически полученный в отчетном месяце товар на основании счета или счета на оплату, счет – фактуры (при наличии) и приемо-передаточных документов, в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным;

          3.3. Размер оплаты по настоящему Контракту может быть уменьшен Заказчиком в одностороннем порядке на сумму штрафа и пени, начисленных Поставщику в соответствии с п.7.3 Контракта. В таком случае Контракт оплачивается в сумме, уменьшенной на сумму начисленных штрафа и пени, и Заказчик самостоятельно перечисляет в доход бюджета сумму штрафа и пени в полном объеме в соответствии со ст.313 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч.4 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках Контракта считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет  Поставщика.

3.5. Цена Контракта включает в себя все расходы, в т.ч. затраты по доставке Товара до торговых точек Поставщика (АЗС), хранению, рискам, стоимость обслуживания  топливных карт в период действия Контракта, все налоги и пошлины, выплаченные и/или подлежащие выплате за счет Поставщика, а также другие обязательные сборы и платежи.

3.6. В случае, если настоящий Контракт заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

         3.7. Оплата производится за счет средств  Федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017г., с учетом предельных объемов финансирования в соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 204н «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства Финансов Российской Федерации».

 

 

4. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.1. Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется актом приема-передачи Карт, с обязательным указанием номеров Карт, подписываемым Сторонами в момент фактической передачи Карт. Передача Карт осуществляется по месту нахождения Поставщика.

4.2. Поставщик обязан в срок не позднее 10 (Десятого) числа месяца следующего за отчетным оформлять и предоставлять Заказчику приемо-передаточные документы на Товары, счета  и счет-фактуру (при наличии) на Товары (далее – совместно именуются отчетные документы).

Отчетные документы предоставляются за период с 01 (Первого) по последнее число отчетного месяца.

4.3. Заказчик обязан обеспечить подписание, возврат и получение Поставщиком приемо-передаточных документов на Товары в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа месяца, следующего за отчетным, либо предоставить в указанный срок мотивированный отказ от подписания приемо-передаточных документов на Товары.

В случае неполучения Поставщиком подписанных Заказчиком приемо-передаточных документов на Товары или мотивированного отказа от подписания приемо-передаточных документов на Товары в срок, указанный в настоящем пункте, приемо-передаточных документов на Товары считаются подписанными в редакции Поставщика, а Товары поставленными в количестве/объеме, указанных в приемо-передаточных документах на Товары.

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТОВАРОВ 

5.1. Для получения Товаров Держатель Карты обязан предъявить Карту оператору Торговой точки и ввести на Оборудовании пин-код Карты.

Наименование (вид) и количество Товаров, дата и место поставки (Торговая точка)  Товаров Поставщиком Заказчику определяются Сторонами на основании устной заявки, не требующей письменного доказательства, подаваемой  Держателем Карты в Торговой точке, непосредственно перед получением Товаров, исходя из наличия Товаров, имеющихся в Торговой точке, графика работы Торговой точки.

5.2. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее Карту и  осуществившее действия, указанные в п.п. 5.1. Контракта, при условии принятия Карты Оборудованием и совершения операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем Товаров.

Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком Товаров лицу, неправомерно завладевшим Картой, если Карта была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте.

Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком Товаров лицу, неправомерно завладевшим Картой, в течение  24 часов с момента получения от Заказчика письменной заявки на блокировку Карты.

Отпуск Товаров любому предъявителю Карты, Карта которого была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением Поставщиком и/или Продавцом обязательств по поставке Товаров со всеми вытекающими последствиями (подписанием приемо-передаточных документов на Товары, оплатой полученных Товаров и т.д.)

5.3. Для получения Товаров в рамках контракта Держатели Карт не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их действия на получение Товаров.

5.4. Приемка поставленных Товаров осуществляется согласно требованиям действующего законодательства РФ, включая проведение экспертизы поставленного Товара в соответствии с  Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

 

 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТОВАРОВ

В OFF-LINE РЕЖИМЕ

6.1. Получение Товаров в off-line режиме осуществляется на сумму, не превышающую 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей с использование одной Карты.

6.2. Поставщик получает информацию о получении Заказчиком Товаров в off-line режиме после предъявления Заказчиком соответствующей Карты Оборудованию в любой Торговой точке, в которой связь установлена либо после получения Поставщиком соответствующей  информации из Оборудования при техническом обслуживании Оборудования.

6.3. После получения Поставщиком информации о получении Заказчиком Товаров в off-line режиме Заказчик имеет право на  получение Товаров в off-line режиме в порядке, предусмотренном п. 6.1. контракта.

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы. Такая пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

          7.2.2. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ____ % цены Контракта, что  составляет _________________ , определяемом в установленном в порядке:

 -  2,5 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

 -  2 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

 -  1,5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

 -  0,5 % цены контракта в случае, если цена контракта, превышает 100 млн. рублей.

7.3. Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по настоящему  Контракту, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке,  но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.

Указанная пеня определяется по формуле:

 

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке Товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

 

,

 

где:

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

 

,

 

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

         7.3.2. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов в размере ____% цены Контракта, что  составляет ____________________, определяемом в установленном  порядке:

 -  10 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

 -  5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

 -  1 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

 -  0,5 % цены контракта в случае, если цена контракта, превышает 100 млн. рублей.

7.4. Уплата неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим разделом 7 Контракта, не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

 

8. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением контракта.

8.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

8.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

8.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 8.3. контракта, спор подлежит разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

           9.1.       Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

           9.2. Настоящий Контракт может быть изменен в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

           9.3.       Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда.

           9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), в том числе в следующих случаях:

          9.4.1. отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

          9.4.2. существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

           9.4.3. неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как, например, наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

 

11. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

11.1. Контракт вступает в действие с даты его заключения и действует по «30» сентября 2017 года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.

11.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты счетов Поставщика, выставленных в соответствии с настоящим пунктом, Поставщик имеет право заблокировать обслуживание Карт без предварительного уведомления Заказчика.

11.3. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по Контракту и направленные  по почтовому адресу, указанному в разделе 12 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» контракта считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 12 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» контракта не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

11.4. Признание недействительным какого-либо из пунктов Контракта не влечет признания недействительным контракта в целом.

11.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

 

Приложения:

- Спецификация (Приложение №1);

- Перечень торговых точек (Приложение №2).

 

12. АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Поставщик:

 

Реквизиты для оплаты:

 

 

Заказчик:

Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001 

л/с 03291А90440 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142

БИК 041806001 Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Тел.(8442)24-76-10

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

От Поставщика:

 

 

_________________________/____________/

 

От Заказчика:

 

 

___________________________/ _____________ /

 

     

Приложение № 1

к контракту № _____________ от «_____»_______________ 2017г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование Товара

Кол-во Товара,  литров

Цена за единицу Товара, руб., в т.ч.

НДС ____%/НДС не облагается

руб./литр

Стоимость Товара, руб., в т.ч. НДС ____%/НДС

не облагается

Автомобильный бензин неэтилированный АИ-95

8384,07

 

 

Дизельное топливо

1695,96

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:

 

 

 

_________________________/____________/

 

От Заказчика:

 

 

 

___________________________/ ___________ /

 

Приложение № 2

к Контракту № ____________ от «______»________________2017г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

От Поставщика:

 

 

 

_________________________/___________/

 

От Заказчика:

 

 

 

___________________________/ _____________

 

 

Версия для печати
Полное или частичное использование материалов, размещенных в разделах "Судебная практика","Пресс-служба" возможно только с разрешения Арбитражного суда Волгоградской области.