Пресс-релиз по делу о взыскании неустойки

Пресс-релиз

арбитражного суда Волгоградской области

ссылка на источник информации обязательна

Решением арбитражного суда Волгоградской области от 19.11.2007 г. отказано в удовлетворении иска МУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района г. Волгограда» к ООО «Белая Русь» о взыскании неустойки в размере более 50 тыс. рублей.

Между истцом (муниципальный заказчик) и ответчиком (исполнитель) был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству и устранению аварийной ситуации жилого дома № 93 по ул. Кузнецкой в Ворошиловском районе г. Волгограда. Стоимость работ составила свыше 300 тыс. рублей.

В обоснование своих требований истец ссылался на то, что ответчик нарушил установленные контрактом сроки выполнения работ. Расчет неустойки, как он считал, и составил сумму более 50 тыс. рублей. Однако, как установлено судом, сам заказчик в нарушение ст. 740 ГК РФ не создал подрядчику необходимых условий для выполнения работ. Суд подчеркнул в решении, что в соответствии со ст.ст. 405 и 406 ГК РФ «такой кредитор считается просрочившим и не вправе требовать от должника (исполнителя) пени за просрочку выполнения работ». 

Кроме того, говорится в решении, из представленных истцом документов и его объяснений не представляется возможным установить, каким образом ответчик нарушил право истца.

Суд признал требования истца не доказанными и не подлежащими удовлетворению.

Решение вступило в законную силу, не обжаловалось.

Пресс-служба

арбитражного суда

Волгоградской области

Опубликовано: 20.12.2007 12:30 Обновлено: 20.12.2007 12:30