Информационное сообщение по делам о взыскании неустойки

Информационное сообщение

Арбитражного суда Волгоградской области

Ссылка на источник информации обязательна

В Арбитражный суд Волгоградской области поступили исковые заявления Муниципального казенного учреждения "Городское строительство" городского округа - город Волжский Волгоградской области (заказчик) к обществу с ограниченной ответственностью "Перспектива" и открытому акционерному обществу "Приволжтрансстрой" (подрядчики) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 20 813,25 руб. и 255 215,42 руб. соответственно.

Согласно условиям договора на выполнение подрядных работ между Муниципальным казенным учреждением "Городское строительство" городского округа - город Волжский Волгоградской области и ООО «Перспектива» от 10.05.2011, подрядчик обязался выполнить строительство наружного освещения по ул. Оломоуцкая от ул. Пушкина до автодороги № 5 в г. Волжский. За выполненную работу заказчик обязался произвести оплату в размере 720 224 рублей. Срок исполнения работ истек 10.06.2011, фактически работы были выполнены 13.10.2011, срок просрочки составил 124 дня. Ответа на претензию от 03.04.2012 о взыскании неустойки до настоящего момента истец не получал.

Условиями контракта между истцом и ОАО "Приволжтрансстрой" на выполнение подрядных работ от 21.11.2011 установлено денежное вознаграждение за выполненную работу (строительство наружных сетей теплоснабжения, сетей водопровода, канализации, связи, электроснабжения, электрохимзащита Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г.Волжский, ул. Дружбы, д. 48б) в размере 22 605 660 рублей.  Срок исполнения работ истек 30.11.2011, однако фактически работы были выполнены 25.01.2012., срок просрочки составил 55 дней. Претензию истца от 03.04.2012 о взыскании пени ответчик счел необоснованной и неподлежащей удовлетворению.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса РФ, в случае просрочки исполнения обязательства, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

Ссылаясь на указанную выше статью кодекса и положения договора и контракта, истец обратился с исками в арбитражный суд. 

Предварительные судебные заседания по делам назначены на 26 июня 2012 года и 27 июня 2012 года.

Пресс-служба

Арбитражного суда

Волгоградской области

Опубликовано: 13.06.2012 00:00 Обновлено: 13.06.2012 00:00