Информационное сообщение по делу о признании недействительным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта и взыскании штрафа, убытков
Информационное сообщение
Арбитражного суда Волгоградской области
Ссылка на источник информации обязательна
В производстве Арбитражного суда Волгоградской области находится исковое заявление ООО «Нова» к Государственному казенному учреждением Волгоградской области «Управление капитального строительства» о признании недействительным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта и взыскании штрафа, убытков.
В обоснование иска указано, что 13 июля 2016 года между ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» (заказчик) и ООО «Нова» (подрядчик) заключен государственный контракт на строительство объекта «Строительство трехэтажного жилого дома «под ключ» в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах» по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, микрорайон, 22.
Вместе с тем, 21 октября 2016 года ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, ввиду нарушения пунктов Технического задания, устанавливающих сроки выполнения работ.
ООО «Нова» не согласившись с вынесенным решением об одностороннем отказе от исполнения контракта, направило в адрес ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» возражения относительно одностороннего отказа, однако указанные возражения во внимание не приняты, решение об одностороннем отказе не отменено.
Обращаясь в суд, ООО «Нова» указывает, что неоднократно обращалось к Государственному заказчику с просьбой предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок и Технические условия по электроснабжению и газоснабжению. Однако указанные документы Обществу предоставлены не были, что в свою очередь привело к невозможности получения ООО «Нова» разрешения для строительства объекта. Вместе с тем, подрядчик предпринимал необходимые и достаточные меры по своевременному исполнению контракта и получению необходимых документов и сведений.
ООО «Нова» указывает, что своими действиями заказчик нанес обществу убытки в виде уплаты процентов за предоставление заемных денежных средств на участие в торгах, оплаты комиссии за выдачу банковской гарантии, оплаты за разработку проектной документации, а также ущерб в виде упущенной выгоды.
Истец просит суд признать недействительным решение ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» от 21 октября 2016 года и взыскать убытки в сумме 476401, 01 руб. и штраф в размере 779 980, 54 руб.
Судебное заседание назначено на 10 мая 2017 года.
Пресс-служба
Арбитражного суда
Волгоградской области
Опубликовано: 02.05.2017 23:00 Обновлено: 02.05.2017 23:00