• №1 – Форма котировочной заявки.
• №2 – Проект государственного контракта. 

 

Приложение №1

Котировочная заявка (котировка цен)

 

 

 

 

 

г.Волгоград                                                                                                  «__» _____________ 2007г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого заместителя председателя Арбитражного суда Мазуровой Л.А., действующего на основании ФКЗ об Арбитражных судах Российской Федерации, Приказа №150 л/с от 11 августа 2003г., с одной стороны и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку бумаги для нужд Арбитражного суда Волгоградской области(протокол №__ заседания единой комиссии Арбитражного суда Волгоградской области от «____» _____________ 2007г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем

 

1.1. Поставщик обязуется поставить бумагу для офисной техники (далее Товар) на условиях данного Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, количество, характеристики и стоимость Товара определены в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

2.1. Общая цена Контракта составляет _____________, в т.ч. НДС _______________.

2.2. Цена Товара включает в себя все затраты по доставке Товара Заказчику, разгрузке и размещению товара на складе Заказчика, иные расходы, затраты и обязательные платежи. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия государственного Контракта, корректировка цен не допускается.

2.3. Оплата производится за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2007 год.

2.4. Оплата Товара производится по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до «25» декабря 2007г. на основании приёмопередаточных документов и счета на оплату, предъявленного Поставщиком.

 

3.1 Поставщик обязан поставить Товар до «24» декабря 2007г. на склад Заказчика по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2.

3.2. Доставка Товара по адресу Заказчика производится Поставщиком собственными силами и средствами. Разгрузка поступившего Товара и его размещение на складе Заказчика осуществляется Поставщиком в течение одного дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.

3.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику на основании приемопередаточных документов.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи Товара.

3.5. Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен быть упакован в невозвратную тару обычным для такого Товара способом в соответствии действующими нормами законодательства РФ. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.

 

 

 

4.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации. Поставщик поставляет Товар с относящейся к нему документацией (копиями сертификатов и т.п.).

4.2. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в Приложении №1. Товар считается сданным и принятым Сторонами по количеству согласно количеству, указанному в приемопередаточных документах.

4.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов,  которые могут проявиться при нормальном использовании Товара в условиях, обычных для России.

4.4. Заказчик в случае обнаружения каких-либо дефектов Товара  обязан уведомить об этом Поставщика в письменной форме в течение 7 (семи) дней со дня обнаружения соответствующих дефектов.

4.5. Поставщик после получения уведомления, предусмотренного п.4.4. настоящего Контракта,  должен  в  недельный срок произвести  замену бракованного Товара или его части без расходов со стороны Заказчика.

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту  в соответствии с законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Заказчик начисляет Поставщику пени в размере 0,1% от суммы  настоящего Контракта  за каждый день просрочки.

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

 

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений условий поставки Поставщиком по настоящему Контракту, а именно:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки Товара.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

 

 

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2007 года, а в части обязательств, возникших в период его действия, – до полного их исполнения Сторонами. 

9.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

9.4. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.5. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

9.6. Поставщик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Контракту третьим лицам.

9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

 

400005, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001

л/с 03434353120 в УФК по Волгоградской области

ОКПО 03499282 ОКВЭД 75.23.18

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

___________________________( Л.А. Мазурова)              _________________(_____________)  

 

 

Приложение №1

к государственному контракту

№______ от «____»_________ 2007г.

 

 

 

 

№ п/п	Наименование, характеристики Товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу Товара, руб., в т.ч. НДС	Итого общая стоимость Товара, руб., в т.ч. НДС
1.		Пачка по 500 листов	2 727

 

 

 

Итого: ___________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

___________________________(Л.А. Мазурова)               _________________(_____________)