поставка автомобильного бензина Аи-95 для нужд Арбитражного суда Волгоградской области

 

Дата: «___» ____________ 2007г.

 

Кому: Арбитражный суд Волгоградской области

 

От юридического лица:

Наименование:________________________________________________________________

Место нахождение:_____________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН: ________________________________________________________________________

 

От физического лица:

Ф.И.О.:_______________________________________________________________________

Место жительства:_____________________________________________________________

Банковские реквизиты:_________________________________________________________

ИНН: ________________________________________________________________________

 

            Изучив направленный Вами запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта  на поставку автомобильного бензина Аи-95 для нужд Арбитражного суда Волгоградской области, предлагаем поставить данный товар по следующим ценам:

 

Итого: __________________________________________________________________________

Стоимость товара указана с учётом стоимости топливных карт, а также информационных и агентских услуг, расходов на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, других затрат, расходов и обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется.

Качество товара соответствует техническим требованиям нормативной документации, ГОСТ, ТУ завода - изготовителя и сопровождается сертификатом соответствия.

Подтверждаем, что согласны исполнить все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировочной цены.

 

 

 

 

г.Волгоград                                                                                                          «__»  _______  2007г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого заместителя председателя Арбитражного суда Мазуровой Л.А., действующего на основании ФКЗ об Арбитражных судах Российской Федерации, Приказа №150 л/с от 11 августа 2003г., с одной стороны и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина Аи-95 для нужд Арбитражного суда Волгоградской области(протокол №__ заседания единой комиссии Арбитражного суда Волгоградской области от «____» _____________ 2007г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

           

 

1.1.                                      Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику автомобильный бензин Аи-95 (далее «Товар») на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2.                                      Цена, номенклатура поставляемого Товара и его количество определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

2.1.                                      Качество Товара должно соответствовать стандартам, указанным в паспорте качества данного Товара, соответствовать требованиям нормативной документации, ГОСТ, ТУ завода - изготовителя и подтверждаться сертификатом соответствия.

 

3.1.             Поставка Товара производится с момента поступления авансового платежа на счёт Поставщика и до «24» декабря 2007 года на условиях выбора Заказчиком Товара через сеть АЗС Поставщика, оборудованных для приема топливных карт, на всем протяжении автотрасс на территории Волгоградской области и согласованных с Заказчиком, своим автотранспортом по топливным картам.

 

4.1. Общая цена Контракта составляет ___________ рублей (_____________________________), в том числе НДС ____ % в сумме ________________ рублей (_________________________________). 

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость топливных карт, агентских и информационных услуг, а также расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, других затрат, риски, а также все иные расходы и обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия настоящего Контракта,  корректировка цен не допускается.

4.3. Оплата производится за счет средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2007 год.

4.4.Оплата по настоящему Контракту производится поэтапно: 30% авансовый платеж на основании счета, предъявленного Поставщиком, окончательный расчет (70%) – по факту поставки товара, на основании приемопередаточных документов и счета на оплату, до «25» декабря 2007г.

 

 

5.1.1.                            Предоставлять Заказчику список АЗС, принимающих Топливные карты.

5.1.2.                            Обеспечить предоставление информационных и агентских услуг.

5.1.3.                            В течение 2 (двух) часов с момента получения  заявления Заказчика об утрате Топливной карты заблокировать ее обслуживание.

5.1.4.                            Своевременно осуществлять поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.1.                            Использовать Топливные карты только по назначению и в соответствии с «Памяткой владельца топливной карты».

5.2.2.                            Уведомлять Поставщика в письменном виде об утрате Топливной карты.

5.3.1.                            Использовать Топливную карту для расчётов за Товар на АЗС, оборудованных для приема топливных карт.

5.3.2.                            Требовать замены Топливной карты, если карта оказалась неработоспособной вследствие ее заводского дефекта или выхода из строя не по вине Заказчика.

5.4. Периодически Стороны обязуются производить сверку взаиморасчетов, результаты которой оформляются письменно. В течение трех дней после прекращения обязательств в связи с его надлежащим исполнением Сторонами составляется акт приемки.

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту  в соответствии с законодательством  РФ.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 0,1% от суммы  Контракта за каждый день просрочки.

 

       7.1.Качество Товара должно соответствовать стандартам, указанным в паспорте качества данного Товара, соответствовать требованиям нормативной документации, ГОСТ, ТУ завода - изготовителя и подтверждаться сертификатом соответствия.

         7.2. Количество (объем) поставляемого Товара должны соответствовать количеству (объему), указанным в настоящем Контракте.

         7.3.  Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами приемопередаточных документов.  

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.

8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

 

9.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.3. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений условий поставки Товара Поставщиком по настоящему Контракту, а именно:

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

-  нарушение сроков поставки Товара.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

 

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

11.3. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.

11.4. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

11.5. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои обязательства по выполнению Контракта третьим лицам.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

 

400005, г. Волгоград, ул. им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001

л/с 03434353120 в УФК по Волгоградской области

ОКПО 03499282 ОКВЭД 75.23.18

 

 

 

 

 

 

___________________________( Л.А. Мазурова)              _________________(_____________)  

 

 

 

 

Приложение №1

к Государственному контракту

№___________ от «____» _____________ 2007г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________( Л.А. Мазурова)              _________________(_____________)