Запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для принтеров для нужд арбитражного суда Волгоградской области
Форма 1
Запрос котировочной цены для субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для принтеров для нужд Арбитражного суда Волгоградской области
400005, г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2
Тел. (8442) 23-00-78, факс 24-04-60
Эл.адрес: sud@volgograd.arbitr.ru
«24» июня 2008г. исх. № _______
Кому:____________________________________________________________________________
(наименование)
Извещаем Вас, что Арбитражный суд Волгоградской области (далее – Заказчик) намерен разместить способом запроса котировочной цены заказ для субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для принтеров для нужд Арбитражного суда Волгоградской области.
1. Наименование, характеристики, количество товара:
|
№
|
Тип картриджа
|
Ресурс картриджа
|
Назначение
|
Кол-во,
шт.
|
|
1.
|
HP C6657AE/AN*
(трехцветный
экономичный, 17 мл.)
|
при заполнении 5% для каждого цвета: 391 страница
|
Принтер HP PhotoSmart 7760
|
10
|
|
2.
|
HP C6658AE/AN*
(фото, 17 мл.)
|
125 фотографий 10x15
|
Принтер HP PhotoSmart 7760
|
10
|
|
3.
|
HP 51645A*
(черный,
экономичный, 42 мл.)
|
при заполнении 5%:
830 страниц
|
Принтер HP Deskjet 1280
|
2
|
|
4.
|
HP C6578A*
(цветной, 38 мл.)
|
при заполнении 5% для каждого цвета: 900 страниц
|
Принтер HP Deskjet 1280
|
5
|
|
5.
|
HP C8771HE*
(голубой)
|
420 стандартных страниц
|
Принтер HP PhotoSmart 8253
|
24
|
|
6.
|
HP C8772HE*
(пурпурный)
|
380 стандартных страниц
|
Принтер HP PhotoSmart 8253
|
24
|
|
7.
|
HP C8773HE*
(желтый)
|
510 стандартных страниц
|
Принтер HP PhotoSmart 8253
|
24
|
|
8.
|
HP C8774HE*
(светло-голубой)
|
9700 стандартных страниц
|
Принтер HP PhotoSmart 8253
|
24
|
|
9.
|
HP C8775HE*
(светло-пурпурный)
|
8900 стандартных страниц
|
Принтер HP PhotoSmart 8253
|
24
|
|
10.
|
HP C8721HE*
(черный)
|
410 стандартных страниц
|
Принтер HP PhotoSmart 8253
|
4
|
|
11.
|
HP C4092A**
|
средний ресурс картриджа 2500 стандартных страниц
|
Принтер HP LaserJet 1100
|
20
|
|
12.
|
HP C7115A**
|
средний ресурс картриджа 2500 стандартных страниц
|
Принтер HP LaserJet 1200
|
30
|
|
13.
|
HP Q2612A*
|
средний ресурс картриджа 2000 стандартных страниц
|
Принтер HP LaserJet 1015
|
70
|
|
14.
|
HP C3906A**
|
средний ресурс картриджа 2500 стандартных страниц
|
Принтер HP LaserJet 6L
|
1
|
|
15.
|
HP Q5949A*
|
при заполнении 5%:
2500 страниц
|
МФУ HP LaserJet 3390
|
3
|
|
16.
|
Samsung ML 1210D**
|
при заполнении 5%:
2500 страниц
|
Принтер Samsung ML 1210
|
12
|
|
17.
|
HP Q2613A**
|
средний ресурс картриджа 2500 стандартных страниц
|
Принтер HP LaserJet 1300
|
2
|
|
18.
|
HP C4129X**
|
средний ресурс картриджа
10000 стандартных страниц
|
Принтер HP LaserJet 5100
|
1
|
|
19.
|
HP Q6470A*
(Black)
|
средний ресурс картриджа
6000 стандартных страниц
|
Принтер HP Color LaserJet 3600
|
4
|
|
20.
|
HP Q6471A*
(Cyan)
|
средний ресурс картриджа
4000 стандартных страниц
|
Принтер HP Color LaserJet 3600
|
4
|
|
21.
|
HP Q6472A*
(Yellow)
|
средний ресурс картриджа
4000 стандартных страниц
|
Принтер HP Color LaserJet 3600
|
4
|
|
22.
|
HP Q6473A*
(Magenta)
|
средний ресурс картриджа
4000 стандартных страниц
|
Принтер HP Color LaserJet 3600
|
4
|
* - поставка только оригинальных комплектующих, эквивалент недопустим т.к. техника находится на гарантийном обслуживании.
** - или эквивалент.
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении. Товар должен иметь сертификат соответствия Росстандарта. Товар должен быть новым, не восстановленным.
2. Источник финансирования – федеральный бюджет РФ.
3. Место доставки товара – склад Заказчика, расположенный по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2.
4. Срок поставки товара – в течение пяти рабочих дней с момента заключения государственного контракта.
5.Максимальная цена контракта – 388 580,00 (триста восемьдесят восемь тысячпятьсот восемьдесят руб. 00 коп.).
6.Срок и условия оплаты поставки товара – безналичным расчетом, без авансирования, 100% по факту поставки товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания и на основании приемопередаточных документов и счета на оплату.
7.Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
8. Срок приема котировочных заявок с 09:00 (время московское) 24.06.2008г. до 18:00 (время московское) 03.07.2008г. включительно.
В случае Вашего намерения принять участие в размещении данного государственного заказа прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме или в форме электронного документа***) до 18:00 (время московское) «03» июля 2008г. по адресу Представителя Заказчика: 400081, г.Волгоград ул.Ангарская, д.17, офис 610, тел. (8442) 48-90-33, 37-87-98, эл. адрес: info@expert-sovetnik.ru.
***Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть заверена электронной цифровой подписью (ЭЦП) участника размещения заказа.
Участник размещения заказа, претендующий на право заключения государственного контракта по итогам данного запроса котировочной цены, должен отвечать требованиям п.п.1,2 ч.1 ст.4 Федерального закона №209-ФЗ от 24 июля 2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Так, для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов. Средняя численность работников участника размещения заказа – субъекта малого предпринимательства за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства, что составляет до ста человек включительно для малых предприятий.
Котировочная заявка должна быть подписана руководителем организации, подавшей заявку, либо уполномоченным лицом, при наличии доверенности на право подписания котировочной заявки и заверена печатью организации (индивидуального предпринимателя).
В случае если у участника размещения заказа нет печати, то на том месте, где должен находиться оттиск печати, необходимо сделать надпись «не предусмотрено» и заверить ее личной подписью руководителя.
В представляемой участником размещения заказа котировочной заявке предмет поставки указывается четко. В случае предложения к поставке эквивалента указывается конкретный товар, являющийся эквивалентом.
Цена за единицу товара должна быть указана с учётом стоимости доставки товара Заказчику, разгрузки и размещения товара на складе Заказчика, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей, расходов и затрат. Цена на период действия контракта не изменяется.
Если Вами предусмотрена система скидок, условия их действия отразите в приложении.
Приложения:
- №1 – Форма котировочной заявки.
- №2 – Проект государственного контракта.
Председатель единой комиссии,
руководитель аппарата-администратор суда Л.Н. Санина
Приложение №1
Котировочная заявка (котировка цен) для субъектов малого предпринимательства
на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для принтеров для нужд Арбитражного суда Волгоградской области
Дата: «___» __________ 2008г.
Кому: Арбитражный суд Волгоградской области
От юридического лица:
Наименование:________________________________________________________________
Место нахождение:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ИНН:_________________________________________________________________________
От физического лица:
Ф.И.О.:_______________________________________________________________________
Место жительства:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ИНН:_________________________________________________________________________
Изучив направленный Вами запрос котировочной цены для субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для принтеров для нужд Арбитражного суда Волгоградской области, предлагаем произвести поставку обозначенных товаров со следующими характеристиками и на указанную ниже сумму:
|
№ п/п
|
Наименование и технические характеристики товара
|
|
1.
|
|
|
…
|
|
ИТОГО: __________________________________________________________________________.
(указать сумму прописью, указать НДС – размер и ставка)
Цена за единицу товара указана с учётом стоимости доставки товара Заказчику, разгрузки и размещения товара на складе Заказчика, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей, расходов и затрат. Цена на период действия контракта не изменяется.
Подтверждаем, что согласны исполнить все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировочной цены.
Подтверждаем, что суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов. (Данный абзац должен в обязательном порядке содержаться в котировочной заявке участников размещения заказа - юридических лиц).
Также подтверждаем, что средняя численность работников _________________ (указать наименование участника размещения заказа-субъекта малого предпринимательства) за предшествующий календарный год не превышает ста человек включительно.
Адрес:
Телефон:
Должность:
__________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.п.
Приложение № 2
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____________
г.Волгоград «__» _____________ 2008г.
Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя председателя Арбитражного суда Мазуровой Л.А., действующего на основании ФКЗ об Арбитражных судах Российской Федерации, Приказа № 150 л/с от 11 августа 2003г., с одной стороны и ________________________________________, являющ______ субъектом малого предпринимательства, именуем_____ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены для субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для принтеров для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки № ____________ от «___» __________ 2008г., Протокол заседания единой комиссии Арбитражного суда Волгоградской области № ____ от «____» __________ 2008г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить расходные материалы (картриджи) для принтеров (далее «Товар») на условиях данного Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.
1.2. Наименование, характеристики, количество и стоимость Товара определены в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена Контракта составляет ________________ рублей, в т.ч. НДС ____% в размере ________________ руб.
2.2. Цена Товара включает в себя все затраты, стоимость доставки товара Заказчику, разгрузки и размещения товара на складе Заказчика, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей, расходов и затрат. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия государственного контракта, корректировка цен не допускается.
2.3. Оплата Товара производится из средств федерального бюджета РФ согласно лимитам 2008 финансового года.
2.4. Оплата Товара осуществляется по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания и на основании приемопередаточных документов и счета на оплату, предъявленных Поставщиком.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.
3.2. Доставка Товара производится Поставщиком собственными силами и средствами на склад Заказчика, расположенный по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2. Разгрузка поступившего Товара осуществляется Поставщиком в течение одного дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.
3.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику на основании приемопередаточных документов.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи Товара.
3.5. Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен быть упакован в невозвратную тару обычным для такого Товара способом в соответствии с действующими нормами законодательства РФ. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.
4. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
4.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать Приложению №1, стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации.
4.2. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в Приложении №1. Товар считается сданным и принятым Сторонами по количеству согласно количеству, указанному в приемопередаточных документах.
4.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, которые могут проявиться при нормальном использовании Товара в условиях, обычных для России.
4.4. Заказчик в случае обнаружения каких-либо дефектов Товара обязан уведомить об этом Поставщика в письменной форме в течение 7 (семи) дней со дня обнаружения соответствующих дефектов.
4.5. Поставщик после получения уведомления, предусмотренного п.4.4. настоящего Контракта, гарантирует замену бракованного Товара или его части в течение 24 (двадцати четырёх) часов без расходов со стороны Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством РФ.
5.2. При отказе Заказчика от Товара после его доставки Заказчик возмещает убытки, причиненные Поставщику отказом, кроме случаев обнаружения несоответствия количества или качества.
5.3. В случае нарушения сроков поставки Товаров Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.
5.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату Товара в случае несвоевременного поступления на его расчетный счет денежных средств из федерального бюджета РФ.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
7.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2008 года, а в части взаимных обязательств, возникших в период его действия, – до полного их исполнения Сторонами.
9.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
9.4. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.
9.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
10.1. Заказчик: Арбитражный суд Волгоградской области
400005, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2
ИНН 3444059562 КПП 344401001
л/с 03434353120 в УФК по Волгоградской области
ОКПО 03499282 ОКВЭД 75.23.18
10.2. Поставщик: _______________________________________________________
Приложение №1: Спецификация.
Заказчик: Поставщик:
Первый заместитель председателя
Арбитражного суда
Волгоградской области
Арбитражного суда
Волгоградской области
___________________________(Л.А. Мазурова) _________________(_________)
м.п. м.п.
Приложение №1
к Государственному контракту
№____________ от «____» ________ 2008г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
|
№
п/п
|
Наименование Товара
|
Характеристики
|
Ед.изм.
|
Кол-во
Товара
|
Цена за единицу Товара, руб., в т.ч. НДС ___%
|
Стоимость Товара, руб., в т.ч. НДС ___%
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|||||
Итого: Общая цена Контракта составляет ________________ рублей, в т.ч. НДС ____% в размере ________________ руб.
Заказчик: Поставщик:
Первый заместитель председателя
Арбитражного суда
Волгоградской области
Арбитражного суда
Волгоградской области
___________________________(Л.А. Мазурова) _________________(_________)
м.п. м.п.
Победителем признан: Общество с ограниченной ответственностью "Сканер"
Опубликовано: 25.06.2008 00:00 Обновлено: 25.06.2008 00:00