Форма 1

 

400005, г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2

Тел. (8442) 23-00-78, факс 24-04-60

 

«26» февраля 2009г. исх. №  _______

 

Извещаем Вас, что Арбитражный суд Волгоградской области (далее – Заказчик) намерен разместить способом запроса котировочной цены заказ на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений Заказчика.

1.Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

№ пп	Наименование		Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2		3	4	5
Комната № 322
1	Снятие обоев: простых и улучшенных		100м2 очищаемой поверхности	1,6985
2	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью  толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен		100м2 поверхности	1,5451
3	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных		100м2 поверхности	0,0319
4	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными		100м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,5451
5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен		100м2 окрашиваемой поверхности	1,577
6	Разборка плинтусов: деревянных		100м плинтусов	0,5315
7	Разборка покрытий полов: из линолеума		100м2 покрытий	0,564
8	Снятие дверных полотен		100м2 дверных полотен	0,0373
9	Смена дверных приборов: замков врезных		100 шт. приборов	0,01
10	Смена обшивки дверного полотна		100м2 обивки	0,0343
11	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: за 2 раза заполнений проемов дверных		100м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,0343
12	Устройство подложки		100м2 покрытия	0,564
13	Устройство покрытий из ламината класс-32		100м2 покрытия	0,564
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных		100м плинтусов	0,5315
15	Монтаж  аллюминиевых порогов		100м плинтуса	0,0476
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза		100м2 окрашиваемой поверхности	0,0201
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза		100м2 окрашиваемой поверхности	0,047
18	Устройство подвесных потолков потолочными плитами 600х600мм по каркасу из оцинкованного профиля		100м2 поверхности облицовки	0,555
19	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемые на профиле, количество ламп в светильнике до 4		100 шт.	0,16
20	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		100 шт.	0,04
21	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25		100м	0,94
22	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод ВВГ (или эквивалент) 3х2,5; 4х6  сечение, мм2, до 16		100м	1,28
23	Монтаж распред. коробки		100 шт.	0,03
24	Установка эл/щитка		шт.	1
25	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные		шт.	1
26	Установка автомата  на ток, А, до: 100		шт.	11
27	Прокладка кабель-канала 2м		100 шт.	0,17
Коридор
28	Разборка облицовки из МДФ: стен и перегородок		100м2 облицовки	2,8525
29	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100м плинтусов	0,8817
30	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля		100м2 поверхности облицовки	0,4385
31	Демонтаж осветительных приборов: световых указателей		100 шт.	0,05
32	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток		100 шт.	0,03
33	Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке		100 шт.	0,02
34	Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке		100 шт.	0,01
35	Монтаж световых настенных указателей ранее демонтированных		100 шт.	0,05
36	Облицовка стен панелями ПВХ: по деревянной обрешетке		100м2 облицовки	2,8977
37	Устройство подвесных потолков потолочными плитами 600х600мм по каркасу из оцинкованного профиля		100м2 поверхности облицовки	0,4385
38	Устройство плинтусов поливинилхлоридных		100м плинтусов	0,8884
39	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов		100 коробок	0,0189
40	Снятие дверных полотен		100м2 дверных полотен	0,0183
41	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2		100м2 проемов	0,0189	материал Заказчика
42	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в: один слой без изоляции		100м2 перегородок за вычетом проемов	0,0118
43	Облицовка стен панелями МДФ: по деревянной обрешетке		100м2 облицовки	0,0345	материал Заказчика
Материалы неучтенные
44		Выключатель 1-клав наклад	шт.	4
45		Светильник 4-ламп	шт.	16
46		Лампы люминесцентные	шт.	64
47		Кабель 3х1,5	м	100
48		Кабель ВВГ (или эквивалент) 4х6	м	28
49		Гофра д=16мм	м	94
50		Кабель-канал 100х40	м	26
51		Кабель-канал 60х30	м	2
52		Кабель-канал 25х16	м	6
53		Коробка распределительная наклад. 85х85	шт.	3
54		Щит пластик наклад на 36 мест	шт.	1
55		Счетчик 3-фазный до 63А	шт.	1
56		УЗО 50А 4Р 300мА	шт.	1
57		Выкл. авт 3Р 50А	шт.	1
58		Выкл. авт 1Р 25А	шт.	7
59		Выкл. авт 1Р 16А	шт.	2
60		Шина 3-фазная до 63А	шт.	1
61		Шина 0 10см	шт.	2
62		Изолента	шт.	2

·        Краска - матовая латексная краска для внутренних покрытий на основе высококачественного акрилового латекса; экологичная; водоразбавляемая; с хорошей укрывистостью; устойчивая к истиранию; долговечная; колеруется по системе Color Express;

 

·        Ламинат - класс качества – (по EN 13329) 32-AC4; цвет – дуб Royal; метод крепления – click; размер пластин, мм – 1285х191х8; базовый материал – HDF (или эквивалент); структура поверхности – RF; по следующими характеристиками: светоустойчив, устойчив к средствам бытовой химии, устойчив к действию горящей сигареты, устойчив к давлению, грязе- и пятноустойчив, гигиеничен и прост в уходе;

·        Обои - структурные на флизелиновой основе, с возможностью покраски акриловыми, латексными  и водоэмульсионными красками, с эффектом «сплошной стены», из целлюлозы и экологически чистых минеральных волокон (флизелина), позволяющего стенам дышать, легко режутся в мокром виде на стене и удаляются в сухом виде без остатков, размер рулона: 25,00мх1,06м.

Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

2. Источник финансирования – за счет средствфедерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009г.

3. Место выполнения работ – помещения Заказчика, расположенные по адресу Заказчика: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2.

4. Срок выполнения работ – в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания государственного контракта. Подрядчик перед началом выполнения работ должен разработать и утвердить у Заказчика график выполнения работ. Время производства работ – с 8:00 до 17:00 (время московское) в будние (рабочие) дни. При необходимости производства работ в другое время соответствующий график согласовывается с Заказчиком.

5.Максимальная цена контракта – 475 000,00 (четыреста семьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

6.Срок и условия оплатывыполненных работ – безналичным расчетом, без авансирования, 100% по факту выполнения работ, в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания и на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счета на оплату.

7.Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте РФ в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего намерения принять участие в размещении данного государственного заказа прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме, в форме электронного документа*) до 18:00 (время московское) «10» марта 2009г. по адресу представителя Заказчика: 400081, г.Волгоград ул.Ангарская, д.17, офис 610, тел. (8442) 48-90-33, 37-87-98, эл. адрес: info@expert-sovetnik.ru.  

* Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть заверена электронной цифровой подписью (ЭЦП) участника размещения заказа.

Котировочная заявка должна быть подписана руководителем организации, подавшей заявку, либо уполномоченным лицом, при наличии доверенности на право подписания котировочной заявки и заверена печатью организации (индивидуального предпринимателя).

В случае если у участника размещения заказа нет печати, то на том месте, где должен находиться оттиск печати, необходимо сделать надпись «не предусмотрено» и заверить ее личной подписью руководителя (индивидуального предпринимателя).

В представляемой участником размещения заказа котировочной заявке предмет поставки указывается четко. В случае предложения к поставке эквивалента указывается конкретный товар, являющийся эквивалентом.

Цена за работы должна быть указана с учётом транспортных затрат подрядчика, стоимости материалов (за исключением материалов, передаваемых Заказчиком) и оборудования, необходимых для выполнения работ, стоимость вывоза образующегося при производстве работ мусора, стоимость работ по освобождению ремонтируемых  помещений от мебели и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения работ, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Предлагаемая подрядчиком цена должна быть рассчитана с применением нормативной базы, рекомендованной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ, для организаций, финансируемых с привлечением средств Федерального бюджета РФ.

При производстве работ подрядчик должен использовать оборудование и материалы, согласованные с соответствующими службами и имеющие сертификаты соответствия и пожарной безопасности РФ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать СНиПам «Производства и приемки работ»  и Ведомственным нормативам и инструкциям. Работы должны выполняться с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.

При выполнении работ подрядчик должен применять материалы, отвечающие современным        требованиям к отделке помещений. При выполнении работ не допускается захламления территории Заказчика мусором. Подрядчик должен принимать меры по его своевременному вывозу. Работы производятся в стесненных условиях, обусловленных производством ремонтных работ, и в любое время могут быть приостановлены либо перенесены на другой срок в связи со спецификой судебных процессов. Работы по освобождению ремонтируемых  помещений от мебели и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения работ выполняются силами и за счет средств подрядчика. Бытовые и складские помещения подрядчику Заказчиком не предоставляются. Отключение водоснабжения, отопления, канализации, энергоснабжения, связи, пожарной и охранной сигнализации,  спринклерной системы пожаротушения производятся строго по согласованию с соответствующими службами, ответственными за непрерывность технического обеспечения суда. Список сотрудников подрядной организации, привлекаемой для выполнения ремонтных работ, согласовывается с Заказчиком и предоставляется судебным приставам Арбитражного суда Волгоградской области. Проведение работ и списки персонала для их выполнения в выходные и праздничные дни согласовываются дополнительно, по отдельному списку. Уборку и вывоз строительного мусора от разборки строительных конструкций необходимо производить ежедневно в конце рабочего дня.

В ходе приемки работ подрядчик должен предоставить Заказчику следующие документу по электромонтажных работы: исполнительную схему, акт технической готовности, ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ, ведомость смонтированного оборудования.

Если Вами предусмотрена система скидок, указанная в предоставляемой участником размещения заказа котировочной заявке цена должна включать такие скидки.

 

 

 

Дата: «___» __________ 2009г.

 

Кому: Арбитражному суду Волгоградской области

 

От юридического лица:

Наименование:________________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_________________________________________________________________________

 

От физического лица:

Ф.И.О.:_______________________________________________________________________

Место жительства:_____________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_________________________________________________________________________

 

Изучив направленный Вами запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений Арбитражного суда Волгоградской области, предлагаем выполнить необходимые работы на общую сумму: ______________________________________________________________________________________

Цена за работы указана с учётом транспортных затрат подрядчика, стоимости материалов (за исключением материалов, передаваемых Заказчиком) и оборудования, необходимых для выполнения работ, стоимость вывоза образующегося при производстве работ мусора, стоимость работ по освобождению ремонтируемых  помещений от мебели и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения работ, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Предлагаемая подрядчиком цена должна быть рассчитана с применением нормативной базы, рекомендованной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ, для организаций, финансируемых с привлечением средств Федерального бюджета РФ.

Подтверждаем, что согласны исполнить все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировочной цены.

 

 

 

 

 

г. Волгоград                                                                                        «___» _________________ 2009г.

 

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны и _________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки № ______________ от «__» _____________ 2009г., Протокол заседания единой комиссии по размещению заказов Арбитражного суда Волгоградской области № _____________ от «__» _____________ 2009г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

 

1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту (далее «Работы») помещений Арбитражного суда Волгоградской области, расположенных по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2 (далее «Объект»), на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

1.2 Наименование, объём и стоимость Работ определены в Локальном сметном расчете (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

 

2.1.   Общая цена выполняемых по настоящему Контракту Работ составляет
_________ рублей (________), в том числе НДС __ % в сумме ______ рублей (____________).

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, стоимость материалов (за исключением материалов, передаваемых Заказчиком) и оборудования, необходимых для выполнения Работ, затраты на транспортировку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, транспортные расходы Подрядчика, стоимость вывоза образующегося при производстве Работ мусора, стоимость освобождения ремонтируемых помещений от мебели и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения Работ, все налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате за счет Подрядчика, а также иные затраты, сборы и обязательные платежи. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Контракта, корректировка цен не допускается. Цена рассчитана с применением нормативной базы, рекомендованной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ для организаций, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета РФ.

2.3. Оплата производится из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009г.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится по факту выполнения Работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, акта выполненных работ и справки по форме КС-3, предъявленных Подрядчиком.

 

3.1.1. Передать Подрядчику Объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.

3.1.2. Оплатить Подрядчику Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта, в размере и в срок,  установленный настоящим Контрактом.

3.1.3. Принять Объект и Работы в течение десяти дней с даты получения от Подрядчика акта выполненных работ. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.

3.2.1. Требовать от Подрядчика согласования с ним вопросов приобретения материалов по цветовой гамме.

3.3.1. Выполнить Работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Работу Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям Заказчика и Локальному сметному расчету.

3.3.2. Перед началом выполнения Работ разработать и утвердить у Заказчика график выполнения работ.

3.3.3. Согласовывать с Заказчиком вопросы приобретения материалов по цветовой гамме.

3.3.4. Перед началом выполнения Работ закупить необходимые материалы и оборудование для выполнения Работ в полном объеме, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану.

3.3.5. При выполнении Работ применять материалы, отвечающие современным  требованиям к отделке помещений.

3.3.6. При производстве работ использовать оборудование и материалы, согласованные с соответствующими службами и имеющие сертификаты соответствия и пожарной безопасности РФ.

3.3.7. При выполнении Работ не допускать захламления территории Заказчика мусором и принимать меры по его своевременному вывозу.

3.3.8. Выполнить Работы в соответствии с действующими нормативными документами и СНиП, с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.

3.3.9. Осуществлять охрану Объекта и нести ответственность за материальные ценности открытого и закрытого хранения, механизмы и прочее имущество в пределах территории Объекта.

3.3.10. Своевременно предоставить Заказчику для подписания акт выполненных работ.

3.3.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения Работ по настоящему Контракту в полном объеме вывезти с Объекта имущество, принадлежащее Подрядчику.  

 

4.1. Сроки выполнения (начала и окончания) Работ:

·                   Начало производства Работ: - с момента подписания Сторонами настоящего Контракта;

·                   Выполнение Работ: - в течение 7 (семи) календарных дней.

4.2. Место выполнения Работ: помещения Арбитражного суда Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2.

4.3. Время производства работ – с 8:00 до 17:00 (время московское) в будние (рабочие) дни. При необходимости производства Работ в другое время соответствующий график дополнительно согласовывается с Заказчиком.

4.4. Работы производятся в стесненных условиях и в любое время могут быть приостановлены либо перенесены на другой срок в связи со спецификой судебных процессов. Работы по освобождению ремонтируемых  помещений от мебели и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения Работ выполняются за счет средств Подрядчика.

4.5. Бытовые и складские помещения Подрядчику Заказчиком не предоставляются.

4.6. Отключение водоснабжения, отопления, канализации, энергоснабжения, связи, пожарной и охранной сигнализации, спринклерной системы пожаротушения производятся Подрядчиком строго по согласованию с соответствующими службами Заказчика, ответственными за непрерывность технического обеспечения суда.

4.7. Список сотрудников Подрядчика, привлекаемых для выполнения Работ, согласовывается с Заказчиком и предоставляется судебным приставам Арбитражного суда Волгоградской области. Проведение Работ и списки персонала для их выполнения в выходные и праздничные дни согласовываются дополнительно, по отдельному списку.

4.8. Уборка и вывоз строительного мусора от разборки строительных конструкций производится ежедневно в конце рабочего дня.

 

5.1. Качество выполняемых Работ, а также материалов, оборудования и конструкций, используемых при выполнении Работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым и действующим в Российской Федерации, СНиПам «Производства и приемки работ» и Ведомственным нормативам и инструкциям.

5.2. Работы должны выполняться с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.

5.3. Объём выполняемых Работ должен соответствовать объёму, указанному в Приложении №1.

5.4. В ходе принятия Работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документу по электромонтажных работы: исполнительную схему, акт технической готовности, ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных Работ, ведомость смонтированного оборудования.

5.5. В случае обнаружения недостатков в Работе при ее приемке Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ по форме №КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

5.6. В случае обнаружения недостатков в Работе после ее приемки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков.

5.7. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами акта выполненных работ.

5.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Заказчику Подрядчиком акта выполненных работ Заказчик проверяет результаты исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных Работ требованиям и условиям настоящего Контракта.

5.9. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт выполненных работ по настоящему Контракту или мотивированный отказ от его подписания.

5.10. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки.

5.11. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За задержку сроков выполнения Работ по вине Подрядчика последний уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, указанной в п.2.1 настоящего Контракта.

6.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.

 

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

7.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

 

8.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии Приложением №1 (Локальный сметный расчет) и действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта, в согласованный с Заказчиком срок.

8.2. Срок гарантии на выполненные Работы составляет _____________ (_______________) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, оговоренные с Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный  срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

 

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.

9.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия  и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

 

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

 

11.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

11.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

 

 

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по «30» апреля 2009 года.

12.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в п.12.1. настоящего Контракта.

12.3. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Все исправления по тексту настоящего Контракта имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

12.5. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

 

400005, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001

р/с 40105810500000010142 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

БИК 041806001

л/с 03291 353120  в УФК по Волгоградской области

ОКПО 03499282 ОКВЭД 75.23.18

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________(______________)                                   _______________(_________________)  

Приложение №1

к Государственному контракт

№_____ от «___» ____________ 2009г.

 

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

 

 

 

 

 

___________________(______________)                                   _______________(_________________)  

м.п.                                                                                     м.п.