Запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту электропроводки и монтажу электрооборудования в помещениях Арбитражного суда Волгоградской области

Форма 1

 

400005, г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2

Тел. (8442) 23-00-78, факс 24-04-60

 

«06» марта 2009г. исх. №  _______

 

Извещаем Вас, что Арбитражный суд Волгоградской области (далее – Заказчик) намерен разместить способом запроса котировочной цены заказ на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту электропроводки и монтажу электрооборудования в помещенияхЗаказчика.

1.Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

2. Источник финансирования – за счет средствфедерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009г.

3. Место выполнения работ – помещения Заказчика, расположенные по адресу Заказчика: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2.

4. Срок выполнения работ – с момента заключения государственного контракта до «30» апреля 2009г. Время производства работ – с 8:00 до 17:00 (время московское) в будние (рабочие) дни. При необходимости производства работ в другое время соответствующий график согласовывается с Заказчиком.

5.Максимальная цена контракта – 427 298,24 (четыреста двадцать семь тысяч двести девяносто восемь руб. 24 коп.).

6.Срок и условия оплатывыполненных работ – безналичным расчетом, без авансирования, 100% по факту выполнения работ, в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания и на основании счета, акта сдачи-приемки выполненных работ и справки по форме КС-3.

7.Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте РФ в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего намерения принять участие в размещении данного государственного заказа прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме, в форме электронного документа*) до 18:00 (время московское) «18» марта 2009г. по адресу представителя Заказчика: 400081, г.Волгоград ул.Ангарская, д.17, офис 610, тел. (8442) 48-90-33, 37-87-98, эл. адрес: info@expert-sovetnik.ru.  

* Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть заверена электронной цифровой подписью (ЭЦП) участника размещения заказа.

Сведения об участнике размещения заказа, представляющего котировочную заявку, должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Котировочная заявка должна быть подписана руководителем организации, подавшей заявку, либо уполномоченным лицом, при наличии доверенности на право подписания котировочной заявки и заверена печатью организации (индивидуального предпринимателя).

В случае если у участника размещения заказа нет печати, то на том месте, где должен находиться оттиск печати, необходимо сделать надпись «не предусмотрено» и заверить ее личной подписью руководителя (индивидуального предпринимателя).

В представляемой участником размещения заказа котировочной заявке предмет поставки указывается четко. В случае предложения к использованию при выполнении работ эквивалента указывается конкретный товар, являющийся эквивалентом.

Цена за работы должна быть указана с учётом транспортных затрат подрядчика, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, стоимость вывоза образующегося при производстве работ мусора, стоимость работ по освобождению ремонтируемых  помещений от мебели и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения работ, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Предлагаемая подрядчиком цена должна быть рассчитана с применением нормативной базы, рекомендованной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ, для организаций, финансируемых с привлечением средств Федерального бюджета РФ.

При производстве работ подрядчик должен использовать оборудование и материалы, согласованные с соответствующими службами и имеющие сертификаты соответствия и пожарной безопасности РФ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать СНиПам «Производства и приемки работ»  и Ведомственным нормативам и инструкциям. Работы должны выполняться с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.

При выполнении работ подрядчик должен применять материалы, отвечающие современным        требованиям. При выполнении работ не допускается захламления территории Заказчика мусором. Подрядчик должен принимать меры по его своевременному вывозу. Работы производятся в стесненных условиях, обусловленных производством ремонтных работ, и в любое время могут быть приостановлены либо перенесены на другой срок в связи со спецификой судебных процессов. Работы по освобождению ремонтируемых  помещений от мебели и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения работ выполняются силами и за счет средств подрядчика. Бытовые и складские помещения подрядчику Заказчиком не предоставляются. Отключение энергоснабжения, связи, пожарной и охранной сигнализации,  спринклерной системы пожаротушения производятся строго по согласованию с соответствующими службами, ответственными за непрерывность технического обеспечения суда. Список сотрудников подрядной организации, привлекаемой для выполнения ремонтных работ, согласовывается с Заказчиком и предоставляется судебным приставам Арбитражного суда Волгоградской области. Проведение работ и списки персонала для их выполнения в выходные и праздничные дни согласовываются дополнительно, по отдельному списку. Уборку и вывоз строительного мусора от разборки строительных конструкций необходимо производить ежедневно в конце рабочего дня.

В ходе принятия работ подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы по электромонтажным работам: исполнительную схему, акт технической готовности, ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ, ведомость смонтированного оборудования, акт скрытых работ.

Если Вами предусмотрена система скидок, указанная в предоставляемой участником размещения заказа котировочной заявке цена должна включать такие скидки.