Приложение № 2

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

 

г. Волгоград                                                                                        «___» _________________ 2009г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании __________________, с одной стороны и ____________________________ (Лицензия _______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на выполнение работ по монтажу сегмента системы видеонаблюдения и видеорегистрации помещений Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки ________________ от «__» ______________ 2009г., Протокол заседания единой комиссии по размещению заказов Арбитражного суда Волгоградской области № ______________ от «__» ______________ 2009г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу сегмента системы видеонаблюдения и видеорегистрации помещений Заказчика (далее «Объект»), на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

1.2 Наименование, объём и стоимость Работ определены в Локальном сметном расчете (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.   Общая цена выполняемых по настоящему Контракту Работ составляет
_________ рублей (________), в том числе НДС ___ % в сумме _______ рублей (_________).

2.2. Цена Контракта включает в себя транспортные затраты Подрядчика, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Оплата производится из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009г.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится по факту выполнения Работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета и акта выполненных работ, предъявленных Подрядчиком.

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать Подрядчику Объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.

3.1.2. Оплатить Подрядчику Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта, в размере и в срок,  установленные настоящим Контрактом.

3.1.3. Принять Объект и Работы в течение пяти дней с даты получения от Подрядчика акта выполненных работ. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить Работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Работу Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям Заказчика и Приложению №1 к настоящему Контракту.

3.2.2. Перед началом выполнения Работ закупить необходимые материалы и оборудование для выполнения Работ в полном объеме, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.

3.2.3. При выполнении Работ применять материалы, отвечающие современным  требованиям.

3.2.4. При производстве работ использовать оборудование и материалы, согласованные с соответствующими службами и имеющие сертификаты соответствия и пожарной безопасности РФ.

3.2.5. При выполнении Работ не допускать захламления территории Заказчика мусором и принимать меры по его своевременному вывозу.

3.2.6. Выполнить Работы в соответствии с действующими нормативными документами и СНиП, с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.

3.2.7. Обеспечивать сохранность и нести ответственность за материальные ценности открытого и закрытого хранения, механизмы и прочее имущество в пределах территории Объекта.

3.2.8. Своевременно предоставить Заказчику для подписания акт выполненных работ.

3.2.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Работ по настоящему Контракту в полном объеме вывезти с Объекта имущество, принадлежащее Подрядчику.  

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения (начала и окончания) Работ:

·                   Начало производства Работ: - с момента подписания Сторонами настоящего Контракта;

·                   Выполнение Работ: - в течение 10 (десяти) календарных дней.

4.2. Место выполнения Работ: помещения Арбитражного суда Волгоградской области, расположенного по адресу:г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2, коридор 4 этажа.

4.3. Отключение энергоснабжения, связи, пожарной и охранной сигнализации, спринклерной системы пожаротушения производятся Подрядчиком строго по согласованию с соответствующими службами Заказчика, ответственными за непрерывность технического обеспечения суда.

4.4. Список сотрудников Подрядчика, привлекаемых для выполнения Работ, согласовывается с Заказчиком и предоставляется судебным приставам Арбитражного суда Волгоградской области. Проведение Работ и списки персонала для их выполнения в выходные и праздничные дни согласовываются дополнительно, по отдельному списку.

 

5. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

5.1. Качество выполняемых Работ, а также материалов, оборудования и конструкций, используемых при выполнении Работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым и действующим в Российской Федерации, СНиПам «Производства и приемки работ» и Ведомственным нормативам и инструкциям.

5.2. Работы должны выполняться с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.

5.3. Объём выполняемых Работ должен соответствовать объёму, указанному в Приложении №1.

5.4. В случае обнаружения недостатков в Работе при ее приемке Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

5.5. В случае обнаружения недостатков в Работе после ее приемки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков.

5.6. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами акта выполненных работ.

 

5.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Заказчику Подрядчиком акта выполненных работ Заказчик проверяет результаты исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных Работ требованиям и условиям настоящего Контракта.

5.8. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту или мотивированный отказ от его подписания.

5.9. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки.

5.10. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За задержку сроков выполнения Работ по вине Подрядчика последний уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта, указанной в п.2.1 настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

6.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.

 

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

7.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

 

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии Приложением №1 (Локальный сметный расчет) и действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта, в согласованный с Заказчиком срок.

8.2. Срок гарантии на выполненные Работы составляет __________________________ с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, оговоренные с Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный  срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

8.5. Подрядчик не несёт свои обязательства при возникновении аварийной ситуации по вине Заказчика (нарушение оригинальных пломб Подрядчика, неправильное обращение с техникой, механические повреждения, нарушения правил эксплуатации установленного оборудования, использование неисправного оборудования, отсутствие заземления, резкие скачки напряжения в электрической сети, затопление, пожар и другие воздействия непреодолимого характера). В этом случае составляется отдельный двусторонний акт о техническом состоянии оборудования и причинах его порчи, после чего принимается решение о дополнительных работах.

 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.

9.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия  и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

 

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

11.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

11.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по «25» декабря 2009 года, а в части обязательств, возникших в период его действия, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в п.12.1. настоящего Контракта.

12.3. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Все исправления по тексту настоящего Контракта имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

12.5. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

13.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001

р/с 40105810500000010142 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

БИК 041806001

л/с 03291 353120 в УФК по Волгоградской области

ОКПО 03499282 ОКВЭД 75.23.18

 

13.2. ПОДРЯДЧИК:

 

 

Приложение №1: Локальный сметный расчет.

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                     ПОДРЯДЧИК:

 

 

___________________(_____________)                         _______________(______________)  

м.п.                                                                                     м.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ___________ от «____» _____________ 2009г.

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                     ПОДРЯДЧИК:

 

 

 

___________________(_____________)                         _______________(______________)  

м.п.                                                                                     м.п.

 

Опубликовано: 11.11.2009 00:00 Обновлено: 11.11.2009 00:00