400005, г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2

Тел. (8442) 23-00-78, факс 24-04-60

 

«15» февраля 2010г.

 

Извещаем Вас, что Арбитражный суд Волгоградской области (далее – Заказчик) проводит запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку немаркированных конвертов для нужд Заказчика.

1.Наименование, характеристики и количество товара:

1

Конверт немаркированный «Куда-кому»

Белый, С6 (114х162мм). Конверт выполнен из офсета 80г/м2, имеет клеевое нанесение типа декстрин, клапан треугольный. Упакован в короба по 1 000шт.

500 (пятьсот) коробок

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Товар должен иметь сертификат соответствия Росстандарта. 

2. Источник финансирования – за счет средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2010г.

3. Место доставки товара – на склад Заказчика, расположенный по адресу Заказчика: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2.

4. Срок поставки товара – с момента заключения государственного контракта до «15» сентября 2010г., партиями, по 100 (сто) коробок один раз в месяц, по заявкам Заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующей заявки.

5.Максимальная цена контракта – 210 000,00 (двести десять тысяч руб. 00 коп.).

6.Срок и условия оплаты поставки товара  – безналичным расчетом, без авансирования, 100% по факту поставки товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания и на основании товарной накладной и счета на оплату за каждую партию товара.

7.Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте РФ в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего намерения принять участие в размещении данного государственного заказа прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме, в форме электронного документа*) до 16:00 (время московское) «19» февраля 2010г. по адресу представителя Заказчика: 400081, г.Волгоград ул.Ангарская, д.17, офис 610, тел. (8442) 48-90-33, 37-87-98, эл.адрес: expert1-2009@yandex.ru.

* Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна представлять собой графический файл в формате TIFF, содержащий отсканированный с разрешением 200dpi цветной образ. Котировочная заявка должна быть оформлена в соответствии с Формой котировочной заявки (Приложение №1). Графический файл должен быть заверен персональной ЭЦП руководителя организации, предназначенной для подписания электронных документов (назначение ключа – электронная цифровая подпись), в соответствии с алгоритмом, утвержденным ГОСТ Р 34.10-2001.

Котировочная заявка должна быть подписана руководителем организации, подавшей заявку, либо уполномоченным лицом, при наличии доверенности на право подписания котировочной заявки и заверена печатью организации (индивидуального предпринимателя).

В случае если у участника размещения заказа нет печати, то на том месте, где должен находиться оттиск печати, необходимо сделать надпись «не предусмотрено» и заверить ее личной подписью руководителя (индивидуального предпринимателя).

В представляемой участником размещения заказа котировочной заявке предмет поставки указывается четко.

Сведения об участнике размещения заказа, представляющего котировочную заявку, должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Цена за товар должна быть указана с учётом затрат на доставку товара Заказчику, разгрузку и размещения товара на складе Заказчика, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Если Вами предусмотрена система скидок, указанная в предоставляемой участником размещения заказа котировочной заявке цена должна включать такие скидки.

 

 

 

 

Дата: «___» __________ 2010г.

 

Кому: Арбитражному суду Волгоградской области

 

От юридического лица:

Наименование:________________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_________________________________________________________________________

 

От физического лица:

Ф.И.О.:_______________________________________________________________________

Место жительства:_____________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_________________________________________________________________________

 

Изучив направленный Вами запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку немаркированных конвертов для нужд Арбитражного суда Волгоградской области, предлагаем поставить необходимый товар по следующими характеристиками и на указанную ниже сумму:

№ п/п	Наименование и характеристики* Товара
1.

На общую сумму: ________________________________________________________________

* - характеристики товара должны быть указаны в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.

Цена за товар указана с учётом затрат на доставку товара Заказчику, разгрузку и размещения товара на складе Заказчика, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Подтверждаем, что согласны исполнить все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировочной цены.

 

 

 

 

 

г.Волгоград                                                                                        «___» _________________ 2010г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Председателя Арбитражного суда Волгоградской области Мальцевой Н.Я., действующей на основании Доверенности №___ от «___» ______________ 20___г., с одной стороны и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку немаркированных конвертов для нужд Арбитражного суда Волгоградской области(Идентификационный номер закупки ___________________ от «___» __________ 2010г., Протокол заседания единой комиссии по размещению заказов Арбитражного суда Волгоградской области № ____________ от «___» _____________ 2010г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о  нижеследующем:

 

1.1. Поставщик обязуется поставить немаркированные конверты (далее «Товар») на условиях данного Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, характеристики, количество и стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

 

2.1. Общая цена Контракта составляет __________ рублей (________________), в том числе НДС __ % в размере _______ рублей (_____________________________).

2.2. Цена Товара включает в себя расходы, в том числе затраты на доставку Товара Заказчику, разгрузку и размещение на складе Заказчика, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия настоящего Контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случая, предусмотренного законодательством РФ.

2.3. Оплата Товара осуществляется из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2010 год.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по факту поставки каждой партии Товара путём перечисления денежных средств на счёт Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания и на основании счета и товарной накладной.  

 

3.1 Поставщик обязуется поставлять Товар с даты подписания настоящего Контракта до «15» сентября 2010г., партиями, по 100 (сто) пачек один раз в месяц, по заявкам Заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующей заявки.

3.2. Доставка Товара Заказчику производится Поставщиком собственными силами за свой счет на склад Заказчика, расположенный по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2. Разгрузка и размещение поступившего Товара на складе Заказчика осуществляется в течение одного дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.

3.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику на основании товарной накладной.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи Товара.

3.5. Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен быть упакован в невозвратную тару обычным для такого Товара способом в соответствии действующими нормами законодательства РФ. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.

 

4.1. Качество Товара должно соответствовать Приложению №1, стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации. Поставщик поставляет Товар с относящейся к нему документацией (копиями сертификатов и т.п.).

4.2. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в Приложении №1. Товар считается сданным и принятым Сторонами по количеству согласно количеству, указанному в приемопередаточных документах.

4.3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), действующим в РФ.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие      требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.         

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

         4.6. Товар считается сданным и принятым Сторонами по количеству согласно количеству, указанному в товарной накладной и Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

         4.7. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов,  которые могут проявиться при нормальном использовании Товара в условиях, обычных для России.

         4.8. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.9. Заказчик в случае обнаружения каких-либо дефектов Товара  обязан уведомить об этом Поставщика в письменной форме в течение 7 (семи) дней со дня обнаружения соответствующих дефектов.

4.10. Поставщик после получения уведомления, предусмотренного п.4.9. настоящего Контракта,  должен  в  двухдневный срок произвести  замену бракованного Товара или его части без расходов со стороны Заказчика.

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту  в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от указанной в п.2.1 настоящего Контракта цены за каждый день просрочки.

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

 

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

 

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» октября 2010 года, а в части обязательств, возникших в период исполнения условий настоящего Контракта, - до полного исполнения Сторонами  своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в п.9.1. настоящего Контракта.

9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.5. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

9.6. При исполнении условий настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.7. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

 

400005, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562

л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к   бюджетному счету 40105810500000010142

БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

 

 

 

 

 

 

___________________(__________)                               _______________(_________________)  

 

 

 

Приложение №1

к Государственному контракту

№____________ от «__» __________ 2010 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________(____________)                           _______________(_________________)