На общую сумму: ________________________________________________________________
(указать сумму прописью, указать НДС – размер и ставка)
* - характеристики товара должны быть указаны в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.
Цена за товар указана с учётом затрат на доставку товара Заказчику, разгрузку и размещение товара на складе Заказчика, стоимости доставки вышедшего из строя товара в течение гарантийного периода обслуживания до сервисного центра производителя и обратно по адресу Заказчика, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Подтверждаем, что согласны исполнить все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировочной цены.
Адрес:
Телефон:
Должность:
__________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.п.
Приложение № 2
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________
г.Волгоград «___» _________________ 2010г.
Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ___________, с одной стороны и _________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку диктофонов для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки _________________________ от «___» ____________________ 2010г., Протокол заседания единой комиссии по размещению заказов Арбитражного суда Волгоградской области № ________________________ от «___» _________________ 2010г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить диктофоны (далее «Товар») на условиях данного Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.
1.2. Наименование, характеристики, количество и стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).
2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена Контракта составляет _____________________ (____________________________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС ___% в сумме _____________ (_______________ рублей ___ копеек).
2.2. Цена Товара включает в себя все расходы, в том числе затраты на доставку Товара Заказчику, разгрузку и размещение Товара на складе Заказчика, стоимость доставки вышедшего из строя Товара в течение гарантийного периода обслуживания до сервисного центра производителя и обратно по адресу Заказчика, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена на период действия Контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.3. Оплата Товара осуществляется из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2010 финансовый год.
2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по факту поставки Товара путём перечисления денежных средств на счёт Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания и на основании товарной накладной и счета на оплату.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1 Поставщик обязуется поставить Товар в период с момента заключения настоящего Контракта до «28» октября 2010г.
3.2. Доставка Товара Заказчику производится Поставщиком собственными силами за свой счет на склад Заказчика, расположенный по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2. Разгрузка и размещение поступившего Товара на складе Заказчика осуществляется в течение одного дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.
3.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику на основании товарной накладной.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи Товара.
3.5. Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен быть упакован в невозвратную тару обычным для такого Товара способом в соответствии действующими нормами законодательства РФ. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.
4. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
4.1. Качество Товара должно соответствовать Приложению №1 к настоящему Контракту (Спецификация), стандартам и техническим характеристикам, указанным изготовителем, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации. Поставщик поставляет Товар с относящейся к нему документацией (копиями сертификатов и т.п.). Документация, относящаяся к Товару, должна быть составлена на русском языке.
4.2. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в Приложении №1 к настоящему Контракту (Спецификация). Товар считается сданным и принятым Сторонами по количеству согласно количеству, указанному в товарной накладной и Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).
4.3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), действующим в РФ.
4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.
4.6. Товар, произведенный не в Российской Федерации перед поставкой должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством РФ.
4.7. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, не бывшим в эксплуатации, не имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, которые могут проявиться при нормальном использовании Товара в условиях, обычных для России.
4.8. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
4.9. Заказчик в случае обнаружения каких-либо дефектов Товара обязан уведомить об этом Поставщика в письменной форме в течение 7 (семи) дней со дня обнаружения соответствующих дефектов.
4.10. Поставщик после получения уведомления, предусмотренного п.4.9. настоящего Контракта, должен в двухдневный срок произвести замену бракованного Товара или его части без расходов со стороны Заказчика.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Гарантийный ремонт поставляемого Товара осуществляется в соответствии с условиями гарантии производителя Товара в сервисном центре Производителя.
5.2. Срок гарантийного Товара, поставляемого по настоящему Контракту Товара составляет_____ (_____). Гарантийный срок на поставленный Товар начинает исчисляться с момента приема Заказчиком Товара в соответствии с товарной накладной.
5.3. Срок восстановления работоспособности Товара – до 30 (тридцати) календарных дней, с учетом времени доставки Товара Заказчику. Срок гарантийного обслуживания отсчитывается с даты подписания соответствующей накладной уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.
5.4. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:
- несоблюдение Заказчиком требований эксплуатационных документов,
прилагаемых к Товару;
- наличие внешних повреждений Товара и дефектов, возникших вследствие его использования Заказчиком не по назначению и повлиявших на снижение
функциональных характеристик Товара.
5.5. В случае осуществления гарантийного ремонта Товара в соответствии с положениями настоящего раздела, срок указанного ремонта не может превышать 30 (тридцать) календарных дней, включая срок доставки Товара от Заказчика до сервисного центра производителя и обратно Заказчику.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от указанной в п.2.1 настоящего Контракта цены за каждый день просрочки.
6.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.
6.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату Товара в случае несвоевременного поступления на его расчетный счет денежных средств из федерального бюджета РФ.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
8.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «30» ноября 2010 года, а в части обязательств, возникших в период исполнения условий настоящего Контракта, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в п.10.1. настоящего Контракта.
10.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
10.4. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.
10.5. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.
10.6. При исполнении условий настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.7. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
11.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области
400005, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2
ИНН 3444059562
л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142
БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области
11.2. ПОСТАВЩИК:
Приложение №1:Спецификация
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
___________________(______________) _______________(________________)
м.п. м.п.
