Запрос котировочной цены для субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на выполнение работ по изготовлению бланочной продукции для нужд Арбитражного суда Волгоградской области
Запрос котировочной цены для субъектов малого предпринимательства
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по изготовлению бланочной продукции
для нужд Арбитражного суда Волгоградской области
400005, г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2
Тел. (8442) 23-99-30, факс (8442) 24-04-60
Эл.адрес: info@volgograd.arbitr.ru
«14» октября 2010г.
Извещаем Вас, что Арбитражный суд Волгоградской области (далее – Заказчик) проводит запрос котировочной цены для субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на выполнение работ по изготовлению бланочной продукции для нужд Заказчика.
1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
|
№ п/п
|
Наименование продукции
|
Размер
|
Характеристики
|
Ед.изм.
|
Общий тираж
|
|
1
|
Бланк «Опись» (первый лист)
|
А4
|
Печать двусторонняя, бумага газетная.
Образец – см. Приложения №№1а, 1б к настоящему Извещению
|
шт.
|
20 000
|
|
2
|
Бланк «Опись» (второй лист)
|
А4
|
Печать двусторонняя, бумага газетная.
Образец – см.Приложения №№2а, 2б к настоящему Извещению
|
шт.
|
20 000
|
|
3
|
Обложка «ДЕЛО»
(первой инстанции)
|
31см х 48см
|
Печать двусторонняя, картон, плотностью 280-300 гр. /м2, мелованный (глянцевый), белый с двух сторон, состав – 100% целлюлоза (GC1), изготовленный без использования макулатуры. При изготовлении обложки обязательно учитываются направления волокон картона (при сгибе пополам по стороне 48см волокна не должны ломаться).
Образец –см.Приложения №№3а, 3б к настоящему Извещению
|
шт.
|
20 000
|
|
4
|
Обложка «ДЕЛО» по банкротству (основные дела)
|
31см х 48см
|
Печать двусторонняя, картон, плотностью 280-300 гр. /м2, мелованный (глянцевый), белый с двух сторон, состав – 100% целлюлоза (GC1), изготовленный без использования макулатуры. При изготовлении обложки обязательно учитываются направления волокон картона (при сгибе пополам по стороне 48 см волокна не должны ломаться).
Образец –см.Приложения №№4а, 4б к настоящему Извещению
|
шт.
|
5 000
|
|
5
|
Обложка «ДЕЛО» по банкротству (по требованию)
|
31см х 48см
|
Печать односторонняя, картон, плотностью 280-300 гр. /м2, мелованный (глянцевый), белый с двух сторон, состав – 100% целлюлоза (GC1), изготовленный без использования макулатуры. При изготовлении обложки обязательно учитываются направления волокон картона (при сгибе пополам по стороне 48см волокна не должны ломаться).
Образец –см.Приложение № 5 к настоящему Извещению
|
шт.
|
5 000
|
|
6
|
Статистическая карточка (на судебное дело)
|
21см х 30см
|
Печать двусторонняя, картон, плотностью 280-300 гр. /м2, мелованный (глянцевый), белый с двух сторон, состав – 100% целлюлоза (GC1), изготовленный без использования макулатуры.
Образец –см.Приложения №№6а, 6б к настоящему Извещению
|
шт.
|
10 000
|
|
7
|
Статистическая карточка (на судебное дело о несостоятельности (банкротстве))
|
21см х 30см
|
Печать двусторонняя, картон, плотностью 280-300 гр. /м2, мелованный (глянцевый), белый с двух сторон, состав – 100% целлюлоза (GC1), изготовленный без использования макулатуры.
Образец –см.Приложения №№ 7а, 7б к настоящему Извещению
|
шт.
|
10 000
|
Бланочная продукция должна быть изготовлена в соответствии со стандартами и нормами, действующими на территории РФ. Бланочная продукция должна отвечать санитарным, экологическим требованиям безопасности.
2. Источник финансирования – за счет средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2010г.
3. Место выполнения работ – по адресу подрядчика, с последующей доставкой готовой бланочной продукции на склад Заказчика, расположенный по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2.
4. Срок выполнения работ – в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения государственного контракта.
5.Максимальная цена контракта – 272 000,00 (двести семьдесят две тысячи руб. 00 коп.).
6.Срок и условия оплаты выполненных работ – безналичным расчетом, без авансирования, 100% по факту выполнения работ, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты доставки бланочной продукции Заказчику на основании счета на оплату, счета – фактуры (при наличии) и акта выполненных работ.
7.Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте РФ в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
8. Срок приема котировочных заявок с 09:00 (время московское) 14.10.2010г. до 16:00 (время московское) 25.10.2010г. включительно.
В случае Вашего намерения принять участие в размещении данного государственного заказа прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме, в форме электронного документа*) до 16:00 (время московское) «25» октября 2010г. по адресу представителя Заказчика: 400081, г.Волгоград, ул.Ангарская, д.17, офис 610, тел. (8442) 48-90-33, 37-87-98, эл.адрес: expert1-2009@yandex.ru.
* Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна представлять собой графический файл в формате TIFF, содержащий отсканированный с разрешением 200dpi цветной образ. Котировочная заявка должна быть оформлена в соответствии с Формой котировочной заявки (Приложение №8). Графический файл должен быть заверен персональной ЭЦП руководителя организации, предназначенной для подписания электронных документов (назначение ключа – электронная цифровая подпись), в соответствии с алгоритмом, утвержденным ГОСТ Р 34.10-2001.
Сведения об участнике размещения заказа, представляющего котировочную заявку, должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.
Котировочная заявка должна быть подписана руководителем организации, подавшей заявку, либо уполномоченным лицом, при наличии доверенности на право подписания котировочной заявки и заверена печатью организации (индивидуального предпринимателя).
В случае если у участника размещения заказа нет печати, то на том месте, где должен находиться оттиск печати, необходимо сделать надпись «не предусмотрено» и заверить ее личной подписью руководителя (индивидуального предпринимателя).
Цена контракта должна включать в себя затраты, необходимые для выполнения работ, в т.ч. на стоимость доставки готовой продукции Заказчику, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Участник размещения заказа, претендующий на право заключения государственного контракта по итогам данного запроса котировочной цены, должен отвечать требованиям п.п.1,2 ч.1 ст.4 Федерального закона №209-ФЗ от 24 июля 2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Так, для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов.
Средняя численность работников участника размещения заказа – субъекта малого предпринимательства за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства, что составляет до ста человек включительно для малых предприятий.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать 400 млн. рублей.
Если Вами предусмотрена система скидок, указанная в предоставляемой участником размещения заказа котировочной заявке цена должна включать такие скидки.
Приложения:
- №8 – Форма котировочной заявки.
- №9 – Проект государственного контракта.
Зам.председателя
Арбитражного суда Волгоградской области Мальцева Н.Я.
Приложение №8
Котировочная заявка (котировка цен) для субъектов малого предпринимательства
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по изготовлению бланочной продукции
для нужд Арбитражного суда Волгоградской области
Дата: «___» __________ 2010г.
Кому: Арбитражному суду Волгоградской области
От юридического лица:
Наименование:________________________________________________________________
Место нахождения:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ИНН:_________________________________________________________________________
От физического лица:
Ф.И.О.:_______________________________________________________________________
Место жительства:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ИНН:_________________________________________________________________________
Изучив направленный Вами запрос котировочной цены для субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на выполнение работ по изготовлению бланочной продукции для нужд Арбитражного суда Волгоградской области, предлагаем выполнить данные работы на указанную ниже сумму:
_____________________________________________________________________________
(указать сумму прописью, указать НДС – размер и ставка)
Цена контракта включает в себя затраты, необходимые для выполнения работ, в т.ч. на стоимость доставки готовой продукции Заказчику, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Подтверждаем, что согласны исполнить все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировочной цены.
Подтверждаем, что суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов.
Также подтверждаем, что средняя численность работников _________________ (указать наименование участника размещения заказа-субъекта малого предпринимательства) за предшествующий календарный год не превышает ста человек включительно.
Подтверждаем, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает 400 млн. рублей.
Подтверждаем, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает 400 млн. рублей.
Адрес:
Телефон:
Должность:
__________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.п.
Приложение №9
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________
г.Волгоград «___» _________________ 2010г.
Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны и _________________________________________, являясь субъектом малого предпринимательства, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены для субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на выполнение работ по изготовлению бланочной продукции для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки _______________ от «___» ____________ 2010г., Протокол заседания единой комиссии по размещению заказов Арбитражного суда Волгоградской области №____________________ от «___» __________________ 2010г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик по настоящему Контракту обязуется выполнить работы по изготовлению бланочной продукции (далее «Работы») на условиях данного Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
1.2. Стоимость и Объем выполненных работ, определяемый количеством изготовленных бланков (далее «Готовая продукция»), а также характеристики Готовой продукции указаны в Спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно и в полном объеме принять Готовую продукцию и оплатить Подрядчику стоимость выполненных Работ по настоящему Контракту.
2.1.2. Выполнять иные обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего Контракта.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Качественно и своевременно выполнить Работы, являющиеся предметом настоящего Контракта.
2.2.2. После выполнения Работ передать Заказчику на подписание акт выполненных работ, счет-фактуру и счет для оплаты Работ по настоящему Контракту.
2.2.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего Контракта.
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена Контракта составляет ____________(___________ рублей), в т.ч. НДС ___% в сумме ________(__________ рублей).
3.2. Цена Контракта включает в себя затраты, необходимые для выполнения Работ, в т.ч. стоимость доставки Готовой продукции Заказчику, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.3. Оплата Работ производится за счет средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2010г.
3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по факту выполнения Работ, включая доставку Готовой продукции Заказчику, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты передачи Готовой продукции на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и акта выполненных работ.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ с момента заключения настоящего Контракта и выполнить Работы в полном объеме, включая передачу Готовой продукции Заказчику, в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. При заключении настоящего Контракта Заказчик передает представителю Подрядчика образцы бланков, подлежащих изготовлению в соответствии с настоящим Контрактом.
4.2. Датой выполнения Работ считается дата подписания акта выполненных работ после доставки и передачи Готовой продукции Заказчику.
4.3. Выполнить Работы по изготовлению бланочной продукции осуществляется по адресу Подрядчика ________________________________________________, последующая доставка Готовой продукции производится Подрядчиком за счет собственных средств по адресу Заказчика: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2, на склад.
5. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
5.1. Качество выполненных Работ, оборудования и материалов, используемых при выполнении Работ, а также качество Готовой продукции должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), а также стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым и действующим в Российской Федерации.
5.2. Объем выполненных Работ определяется количеством Готовой продукции, отвечающей требованиям качества, и должен соответствовать объему, указанному в Спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).
5.3. О приемке Работ по качеству и количеству Сторонами подписывается акт выполненных работ.
5.4. В случае обнаружения недостатков после выполнения Работ при их приемке, Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте выполненных работ и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик гарантирует:
-качество выполненных Работ, а также Готовой продукции в соответствии с действующими нормами;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ.
6.2. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком незамедлительно за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественного выполнения Работ по вине Подрядчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ Заказчик начисляет Подрядчику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от указанной в п.3.1 настоящего Контракта суммы за каждый день просрочки.
7.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.
8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.
8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
9.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «30» ноября 2010 года, а в части обязательств, возникших в период его действия – до полного исполнения их Сторонами.
11.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в п.9.1 настоящего Контракта.
11.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
11.4. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.
11.5. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.
11.6. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
12.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области
400005, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2
ИНН 3444059562
л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142
БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области
12.2. ПОДРЯДЧИК: _________________________________
Приложение №1: Спецификация.
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
_________________________(___________) __________________(___________)
м.п. м.п.
Приложение №1
к государственному контракту
№____________ от «__» __________ 2010 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
|
№ п/п
|
Наименование Готовой продукции
|
Характеристики Готовой продукции
|
Кол-во, шт.
|
Цена изготовления единицы Готовой продукции, руб., в т.ч.
НДС ___%
|
Стоимость изготовления Готовой продукции руб., в т.ч. НДС ___%
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
_________________________(___________) __________________(___________)
м.п. м.п.
Опубликовано: 14.10.2010 00:00 Обновлено: 14.10.2010 00:00