Приложение №3

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

 

г.Волгоград                                                                                                          «___» _________________ 2010г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны и _________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на выполнение работ по изготовлению бланочной продукции для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки _______________ от «___» ____________ 2010г., Протокол заседания единой комиссии по размещению заказов Арбитражного суда Волгоградской области №____________________ от «___» __________________ 2010г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о  нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик по настоящему Контракту обязуется выполнить работы  по изготовлению бланочной продукции (далее «Работы») на условиях данного Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.2. Стоимость и Объем выполненных Работ, определяемый количеством изготовленных бланков (далее «Готовая продукция»), а также характеристики Готовой продукции указаны в Спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно и в полном объеме принять Готовую продукцию и оплатить Подрядчику стоимость выполненных Работ по настоящему Контракту.

2.1.2. Выполнять иные обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего Контракта.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Качественно и своевременно выполнить Работы, являющиеся предметом настоящего Контракта.

2.2.2.  После выполнения Работ передать Заказчику на подписание акт выполненных работ, счет-фактуру  (при наличии) и счет для оплаты Работ по настоящему Контракту.

2.2.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего Контракта.

 3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена Контракта составляет ____________(___________ рублей), в т.ч. НДС ___% в сумме ________(__________ рублей).

3.2. Цена Контракта включает в себя затраты, необходимые для выполнения Работ, в т.ч. стоимость доставки Готовой продукции Заказчику, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.3. Оплата Работ производится за счет средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2010г.

3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по факту выполнения Работ, включая доставку Готовой продукции Заказчику, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты передачи Готовой продукции на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и акта выполненных работ.

 4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ с момента заключения настоящего Контракта и выполнить Работы в полном объеме, включая передачу Готовой продукции Заказчику, в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. При заключении настоящего Контракта Заказчик передает представителю Подрядчика образцы бланков, подлежащих изготовлению в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2. Датой выполнения Работ считается дата подписания акта выполненных работ после доставки и передачи Готовой продукции Заказчику.

4.3. Выполнение Работ по изготовлению бланочной продукции осуществляется по адресу Подрядчика ________________________________________________, последующая доставка Готовой продукции производится Подрядчиком за счет собственных средств по адресу Заказчика - г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2, на склад.

 5. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

5.1. Качество выполненных Работ, оборудования и материалов, используемых при выполнении Работ, а также качество Готовой продукции должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), а также стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым и действующим в Российской Федерации.

5.2. Объем выполненных Работ определяется количеством Готовой продукции, отвечающей требованиям качества, и должен соответствовать объему, указанному в Спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

5.3. О приемке Работ по качеству и количеству Сторонами подписывается акт выполненных работ.

5.4.  В случае обнаружения недостатков после выполнения Работ при их приемке, Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте выполненных Работ и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

 6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует:

-качество выполнения Работ, а также Готовой продукции в соответствии с действующими нормами;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ.

6.2. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком незамедлительно за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественного выполнения Работ по вине Подрядчика.

 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту  в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ Заказчик начисляет Подрядчику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от указанной в п.3.1 настоящего Контракта суммы  за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.

 8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.

8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

 10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2010 года, а в части обязательств, возникших в период его действия – до полного исполнения их Сторонами.

11.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в п.9.1 настоящего Контракта.

11.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

11.4. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.

11.5. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

11.6. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

12.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562

л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к   бюджетному счету 40105810500000010142

БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

 

12.2. ПОДРЯДЧИК: _________________________________

 

Приложение №1: Спецификация.

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                   ПОДРЯДЧИК:

 

_________________________(___________)                __________________(___________)  

м.п.                                                                                   м.п.

 

Приложение №1

к государственному контракту

№____________ от «__» __________ 2010 года

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

№ п/п	Наименование Готовой продукции	Характеристики Готовой продукции	Кол-во, шт.	Цена изготовления единицы Готовой продукции, руб., в т.ч. НДС ___%	Стоимость изготовления Готовой продукции руб., в т.ч. НДС ___%
1.			156 400

 

 

ИТОГО:

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                   ПОДРЯДЧИК:

 

 

 

_________________________(___________)                __________________(___________)  

м.п.                                                                                   м.п.

 

 

 

Опубликовано: 03.11.2010 00:00 Обновлено: 03.11.2010 00:00