Запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений Арбитражного суда Волгоградской области
Запрос котировочной цены
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений
Арбитражного суда Волгоградской области
400005, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2
Тел. (8442) 23-99-30, факс (8442) 24-04-60
Эл.адрес: info@volgograd.arbitr.ru
«11» ноября 2010г.
Извещаем Вас, что Арбитражный суд Волгоградской области (далее – Заказчик) проводит запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений Заказчика.
1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
|
№ пп |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол. |
|
|
Кабинет № 503 |
||||
|
Демонтаж |
||||
|
1. |
Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
|
100м2 поверхности облицовки |
0,3661
|
|
|
2. |
Разборка покрытий полов из ламината
|
100м2 покрытий |
0,37
|
|
|
3. |
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |
100м плинтусов |
0,2433
|
|
|
4. |
Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |
100м2 облицовки |
0,0674
|
|
|
5. |
Снятие обоев: простых и улучшенных
|
100м2 очищаемой поверхности |
0,6044
|
|
|
6. |
Демонтаж вент решетки |
1 решетка |
8 |
|
|
Электромонтажные работы |
||||
|
7. |
Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп |
100 шт.
|
0,08
|
|
|
8. |
Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток |
100 шт.
|
0,18
|
|
|
9. |
Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 25мм (Демонтаж кабельного канала, прим.) |
100м труб
|
0,216
|
|
|
10. |
Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 50мм (Демонтаж кабельного канала, прим.) |
100м труб
|
0,205
|
|
|
11. |
Демонтаж кабеля |
100м |
0,421 |
|
|
Кабинет № 508 |
||||
|
Демонтаж |
||||
|
12. |
Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
|
100м2 поверхности облицовки |
0,375
|
|
|
13. |
Разборка покрытий полов из ламината |
100м2 покрытий |
0,379
|
|
|
14. |
Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |
100м плинтусов |
0,2375
|
|
|
15. |
Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |
100м2 облицовки |
0,0615
|
|
|
16. |
Снятие обоев: простых и улучшенных
|
100м2 очищаемой поверхности |
0,6141
|
|
|
17. |
Демонтаж вент решетки |
1 решетка |
8 |
|
|
Электромонтажные работы |
||||
|
18. |
Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп |
100 шт.
|
0,08
|
|
|
19. |
Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток |
100 шт.
|
0,12
|
|
|
20. |
Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 25мм (Демонтаж кабельного канала, прим.) |
100м труб
|
0,128
|
|
|
21. |
Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 50мм (Демонтаж кабельного канала, прим.) |
100м труб
|
0,185
|
|
|
22. |
Демонтаж кабеля |
100м |
0,313 |
|
|
Кабинет № 115 |
||||
|
23. |
Разборка покрытий полов из ламината |
100м2 покрытий |
0,3755
|
|
|
24. |
Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |
100м плинтусов |
0,247
|
|
|
25. |
Устройство покрытий из ламината с укладкой подложки, ламинат Kronospan Quick Style или эквивалент, отвечающий следующим техническим характеристикам: класс эксплуатации 33, АС 5 по норме EN 13329; цвет - дуб золотистый; основа - влагостойкая плита HDF; система укладки – замок-защелка по короткой и длинной сторонам. |
100м2 покрытий |
0,3755
|
|
|
26. |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных |
100м плинтусов |
0,247
|
|
|
27. |
Монтаж алюминиевых порогов |
100м плинтуса |
0,0094
|
|
|
28. |
Порог-стык |
шт. |
1 |
|
|
Кабинет № 117 |
||||
|
29. |
Разборка покрытий полов из ламината |
100м2 покрытий |
0,3344
|
|
|
30. |
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |
100м плинтусов |
0,2454
|
|
|
31. |
Устройство покрытий из ламината с укладкой подложки, ламинат Kronospan Quick Style или эквивалент, отвечающий следующим техническим характеристикам: класс эксплуатации 33, АС 5 по норме EN 13329; цвет - дуб золотистый; основа - влагостойкая плита HDF; система укладки – замок-защелка по короткой и длинной сторонам. |
100м2 покрытий |
0,3344
|
|
|
32. |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных
|
100м плинтусов |
0,2454
|
|
|
33. |
Монтаж алюминиевых порогов
|
100м плинтуса |
0,0092
|
|
|
34. |
Порог-стык |
шт. |
1 |
|
|
Сантехнические работы |
||||
|
35. |
Снятие кранов водоразборных или туалетных
|
100 шт. арматуры |
0,08
|
|
|
36. |
Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров
|
100 приборов |
0,08
|
|
|
37. |
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |
10 комплектов
|
0,8
|
|
|
38. |
Смена санитарных приборов: гибких подводок
|
100 приборов |
0,08
|
|
|
39. |
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25мм |
1 шт.
|
8 |
|
|
Материалы |
||||
|
40. |
Унитаз - компакт «Самарский» или эквивалент отвечающий следующим техническим характеристикам: цвет – белый; конфигурация: косой выпуск; воронкообразная форма чаши; арматура - однорежимная; комплектация: сиденье полипропилен; крепление. |
компл. |
8 |
|
|
41. |
Кран шаровой д=15мм., резьба: внутренняя и наружная, ручка: бабочка. |
шт. |
8 |
|
|
42. |
Подводка под елку в стальной оплетке, длина = 600мм |
шт. |
8 |
|
|
43. |
Гофра для унитаза |
шт. |
8 |
|
|
44. |
Герметик силиконовый «KIM-TEC Silicon 101E » 310 мл или эквивалент, цвет - белый. Универсальный силиконовый герметик ацетатного отвердения для уплотнения и склеивания непористых поверхностей для внутренних и наружных работ. После высыхания образуется стойкий долговечный шов. Подходит для сантехнических и стекольных работ. |
шт. |
2 |
|
Требования по качеству и безопасности.
Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями нормативной документации:
- СНиП 3.04.01 - 87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СанПиН 2.2.3.1384 - 03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- СНиП 12 – 03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12 – 04 – 2002 «Безопасность труда в строительств. Часть 2. Строительное производство.»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 2.03.13-88 «Полы»;
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения (актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*»;
- СНиП II – 25-80 «Деревянные конструкции»;
- СНиП – 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»
- СНиП – 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов».
При выполнении работ применяемые материалы и комплектующие должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов. Технология выполнения работ и качество используемых материалов должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь разрешительные документы, сертификаты соответствия. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать:
- Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Условия проведения работ:
- Время проведения работ – с 8.00 до 17.00 (время московское) в будние (рабочие) дни. При необходимости выполнения работ в другое время график согласовывается с руководством Арбитражного суда Волгоградской области.
- Перед началом выполнения работ необходимо разработать и утвердить у Заказчика график выполнения работ.
- Подрядчик должен обеспечить вывоз строительного мусора ежедневно в конце рабочего дня.
- Подрядчик должен обеспечить утилизацию мусора в период проведения работ за счет собственных средств.
- Отключение водоснабжения, отопления, канализации, энергоснабжения, связи, пожарной и охранной сигнализации, производятся строго по согласованию с соответствующими службами, ответственными за непрерывность технического обеспечения Заказчика.
- Список сотрудников подрядчика согласовывается с руководством Заказчика и предоставляется судебным приставам Арбитражного суда Волгоградской области. Проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывается дополнительно, по отдельному списку.
- Бытовые и складские помещения Заказчиком не предоставляются.
Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех месяцев.
2. Источник финансирования – за счет средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2010г.
3. Место выполнения работ – помещения Заказчика, расположенные по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2.
4. Срок выполнения работ – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта.
5. Максимальная цена контракта – 177 586,88 (сто семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть руб. 88 коп.).
6. Срок и условия оплаты выполненных работ – безналичным расчетом, без авансирования, 100% по факту выполнения работ, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ на основании счета, акта о приемке выполненных работ и справки по форме КС-3.
7. Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте РФ в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
8. Срок приема котировочных заявок с 09:00 (время московское) 11.11.2010г. до 16:00 (время московское) 16.11.2010г. включительно. Котировочные заявки принимаются в указанный период ежедневно в рабочие дни с 09:00 (время московское) до 16:00 (время московское). В субботу («13» ноября 2010г.) котировочные заявки принимаются с 09:00 (время московское) до 11:00 (время московское).
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
В случае Вашего намерения принять участие в размещении данного государственного заказа прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме, в форме электронного документа*) до 16:00 (время московское) «16» ноября 2010г. по адресу представителя Заказчика: 400081, г.Волгоград, ул.Ангарская, д.17, офис 610, тел. (8442) 48-90-33, 37-87-98, эл.адрес: expert1-2009@yandex.ru.
* Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна представлять собой графический файл в формате TIFF, содержащий отсканированный с разрешением 200dpi цветной образ. Котировочная заявка должна быть оформлена в соответствии с Формой котировочной заявки (Приложение №1). Графический файл должен быть заверен персональной ЭЦП руководителя организации, предназначенной для подписания электронных документов (назначение ключа – электронная цифровая подпись), в соответствии с алгоритмом, утвержденным ГОСТ Р 34.10-2001.
Сведения об участнике размещения заказа, представляющего котировочную заявку, должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.
Котировочная заявка должна быть подписана руководителем организации, подавшей заявку, либо уполномоченным лицом, при наличии доверенности на право подписания котировочной заявки и заверена печатью организации (индивидуального предпринимателя).
В случае если у участника размещения заказа нет печати, то на том месте, где должен находиться оттиск печати, необходимо сделать надпись «не предусмотрено» и заверить ее личной подписью руководителя (индивидуального предпринимателя).
Цена за работы должна быть указана с учётом транспортных затрат подрядчика, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, стоимости ежедневного вывоза образующегося при производстве работ мусора, стоимости работ по освобождению ремонтируемых помещений Заказчика от мебели и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения работ, страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Если Вами предусмотрена система скидок, указанная в предоставляемой участником размещения заказа котировочной заявке цена должна включать такие скидки.
Приложения:
- №1 – Форма котировочной заявки.
- №2 – Проект государственного контракта.
Зам.председателя
Арбитражного суда Волгоградской области И.А. Ландин
Приложение №1
Котировочная заявка (котировка цен)
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений Арбитражного суда Волгоградской области
Дата: «___» __________ 2010г.
Кому: Арбитражному суду Волгоградской области
От юридического лица:
Наименование:________________________________________________________________
Место нахождения:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ИНН:_________________________________________________________________________
От физического лица:
Ф.И.О.:_______________________________________________________________________
Место жительства:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ИНН:_________________________________________________________________________
Изучив направленный Вами запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений Арбитражного суда Волгоградской области, предлагаем выполнить данные работы на указанную ниже сумму:
_____________________________________________________________________________
(указать сумму прописью, указать НДС – размер и ставка)
Цена за работы указана с учётом транспортных затрат подрядчика, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, стоимости ежедневного вывоза образующегося при производстве работ мусора, стоимости работ по освобождению ремонтируемых помещений Заказчика от мебели и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения работ, страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Подтверждаем, что согласны исполнить все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировочной цены.
Адрес:
Телефон:
Должность:
__________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.п.
Приложение №3
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________
г.Волгоград «___» _________________ 2010г.
Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны и _________________________ (Свидетельство____________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки _______________ от «__» ___________ 2010г., Протокол __________________ № ______________ от «__» ____________ 2010г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещений Арбитражного суда Волгоградской области (далее «Работы»), расположенных по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2 (далее «Объект»), на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.
1.2 Наименование, объём и стоимость Работ определены в Локальном сметном расчете (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).
2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена выполняемых по настоящему Контракту Работ составляет ________ (_______) рублей, в том числе НДС ___ % в сумме ________ (______) рублей.
2.2. Цена Контракта включает в себя транспортные затраты Подрядчика, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, стоимость ежедневного вывоза образующегося при производстве Работ мусора, стоимость Работ по освобождению ремонтируемых помещений Заказчика от мебели и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения Работ, страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена на период действия Контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.3. Оплата производится из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2010г.
2.4. Оплата по настоящему Контракту производится по факту выполнения Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ на основании счета, акта о приемке выполненных работ и справки по форме КС-3.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Передать Подрядчику Объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.
3.1.2. Оплатить Подрядчику Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта, в размере и в срок, установленные настоящим Контрактом.
3.1.3. Принять Объект и Работы в течение трех дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Подрядчика согласования с ним вопросов приобретения материалов по цветовой гамме.
3.3. Подрядчик обязуется:
3.3.1. Выполнить Работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Работу Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям Заказчика и Локальному сметному расчету (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).
3.3.2. Перед началом выполнения Работ разработать и утвердить у Заказчика график выполнения работ.
3.3.3. Согласовывать с Заказчиком вопросы приобретения материалов по цветовой гамме.
3.3.4. При выполнении Работ применять материалы, отвечающие современным требованиям к отделке помещений.
3.3.5. При выполнении Работ использовать оборудование и материалы, согласованные с соответствующими службами и имеющие сертификаты соответствия и пожарной безопасности РФ.
3.3.6. При выполнении Работ не допускать захламления территории Заказчика мусором и производить его ежедневный вывоз и утилизацию.
3.3.7. Выполнить Работы в соответствии с действующими нормативными документами и СНиП, с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.
3.3.8. Обеспечивать сохранность Объекта и нести ответственность за материальные ценности открытого и закрытого хранения, механизмы и прочее имущество в пределах территории Объекта.
3.3.9. Своевременно предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ.
3.3.10. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения Работ по настоящему Контракту в полном объеме вывезти с Объекта имущество, принадлежащее Подрядчику.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ с момента заключения настоящего Контракта и выполнить Работы в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.
4.2. Место выполнения Работ - помещения Арбитражного суда Волгоградской области, расположенные по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2.
4.3. Время выполнения Работ – с 8:00 до 17:00 (время московское) в будние (рабочие) дни. При необходимости производства Работ в другое время соответствующий график дополнительно согласовывается с Заказчиком.
4.4. Работы по освобождению ремонтируемых помещений от мебели и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения Работ выполняются силами и за счет средств Подрядчика.
4.5. Отключение водоснабжения, отопления, канализации, энергоснабжения, связи, пожарной и охранной сигнализации производятся Подрядчиком строго по согласованию с соответствующими службами Заказчика, ответственными за непрерывность технического обеспечения Заказчика.
4.6. Список сотрудников Подрядчика, привлекаемых для выполнения Работ, согласовывается с Заказчиком и предоставляется судебным приставам Арбитражного суда Волгоградской области. Проведение Работ и списки персонала для их выполнения в выходные и праздничные дни согласовываются с Заказчиком дополнительно, по отдельному списку.
4.7. Уборка и вывоз строительного мусора от разборки строительных конструкций производится ежедневно в конце рабочего дня.
4.8. Бытовые и складские помещения Заказчиком Подрядчику не предоставляются.
5. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
5.1. Качество выполняемых Работ, а также материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ, должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов. Технология выполнения Работ и качество используемых материалов должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь разрешительные документы, сертификаты соответствия. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать:
- Федеральному закону от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.2. Работы должны выполняться с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.
5.3. Объём выполняемых Работ должен соответствовать объёму, указанному в Локальном сметном расчете (Приложение №1 к настоящему Контракту).
5.4. В случае обнаружения недостатков в Работе при ее приемке Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте о приемке выполненных работ и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.
5.5. В случае обнаружения недостатков в Работе после ее приемки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков.
5.6. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
5.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления Заказчику Подрядчиком акта о приемке выполненных работ Заказчик проверяет результаты исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных Работ требованиям и условиям настоящего Контракта.
5.8. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ по настоящему Контракту или мотивированный отказ от его подписания.
5.9. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки.
5.10. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За задержку сроков выполнения Работ по вине Подрядчика последний уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки от цены Контракта, указанной в п.2.1 настоящего Контракта.
6.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.
7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
7.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта, в согласованный с Заказчиком срок.
8.2. Срок гарантии на выполненные Работы составляет ____ (___________) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, оговоренные с Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.
9.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.
9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
11.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
11.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по «25» декабря 2010 года.
12.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в п.12.1 настоящего Контракта.
12.3. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.4. Все исправления по тексту настоящего Контракта имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.
12.5. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
13.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области
400005, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2
ИНН 3444059562 КПП 344401001
БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области
л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142
ОКПО 03499282 ОКВЭД 75.23.18
13.2. ПОДРЯДЧИК:
Приложение №1: Локальный сметный расчет.
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
_____________(_____________) __________(_____________)
м.п. м.п.
Приложение №1
к Государственному контракту
№ _________ от «___» ___________ 2010г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
____________(______________) __________(______________)
м.п. м.п.
Опубликовано: 11.11.2010 00:00 Обновлено: 11.11.2010 00:00