Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировочной цены -

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

 

г.Волгоград                                                     «___» _________________ 2011г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________________, действующего на основании________________________, с одной стороны и _______________________________________, являясь субъектом малого предпринимательства, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены для субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на поставку бумаги для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки ____________________________ от «___» ______________ 2011г., Протокол заседания единой комиссии по размещению заказов Арбитражного суда Волгоградской области №_______________________ от «___» ___________________ 2011г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о  нижеследующем:

 

1. 1.      ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставлять бумагу (далее «Товар») на условиях данного Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, характеристики, количество и стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Контракта составляет __________________ (______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС ___% в размере ____________________ (_____________________ рублей ___ копеек).

2.2. Цена Товара включает в себя все расходы, в т.ч. затраты по доставке, разгрузке, размещению Товара на складе Заказчика, в период действия Контракта, все налоги (в том числе НДС) и пошлины, выплаченные и/или подлежащие выплате за счет Поставщика, а также другие обязательные сборы и платежи. Цена на период действия Контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Оплата Товара осуществляется из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2011 год.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по факту поставки соответствующей партии Товара путём перечисления денежных средств на счёт Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты передачи Товара на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной.

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется в период с момента заключения настоящего Контракта по «15» декабря 2011г. поставлять Товар партиями по 750 (семьсот пятьдесят) пачек один раз в месяц, по заявке Заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующей заявки.

3.2. Доставка Товара Заказчику производится Поставщиком собственными силами за свой счет на склад Заказчика, расположенный по адресу: г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2. Разгрузка и размещение поступившего Товара на складе Заказчика осуществляется в течение одного дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.

3.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику на основании товарной накладной.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи Товара.

3.5. Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара. 

 

4. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

4.1. Качество Товара должно соответствовать Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации. Поставщик прилагает к поставляемому  Товару сертификат соответствия Росстандарта.

4.2. Общее количество поставленного Товара должно соответствовать количеству, указанному в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту). Количество Товара  в одной партии должно соответствовать количеству, указанному в заявке Заказчика. Товар считается сданным и принятым Сторонами по количеству согласно количеству, указанному в приемопередаточных документах.

4.3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), действующим в РФ.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

4.6. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, не имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов.

4.7. Заказчик в случае обнаружения каких-либо недостатков Товара после его приемки обязан уведомить об этом Поставщика в письменной форме в течение 7 (семи) дней со дня их обнаружения, при этом применяются последствия передачи Товара ненадлежащего качества, указанные в ст. 475 ГК РФ.

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от указанной в п.2.1 настоящего Контракта цены за каждый день просрочки.

5.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2011 года, а в части обязательств, возникших в период исполнения условий настоящего Контракта, - до полного исполнения Сторонами  своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в п.9.1 настоящего Контракта.

9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.5. Стороны обязуются в течение 2 (двух) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

9.6. При исполнении условий настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.7. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

 

10.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562

л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142

БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

 

10.2.  ПОСТАВЩИК:

 

 

Приложение №1:Спецификация.

 

ЗАКАЗЧИК:                                                      ПОСТАВЩИК:

 ___________(______________)          ______________(______________)     

м.п.                                                                                   м.п.

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к государственному контракту

 

№____________ от «__» __________ 2011 года 

 

 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Кол-во Товара,  пачек	Цена за единицу Товара, руб., в т.ч. НДС ___%	Стоимость Товара, руб., в т.ч. НДС ___%
1			3000

 

 

 

ИТОГО:

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                    ПОСТАВЩИК:

 __________(_______________)        ______________(______________)     

м.п.                                                                                     м.п.

 

 

Опубликовано: 10.08.2011 00:00 Обновлено: 10.08.2011 00:00