Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировочной цены -

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

 

г. Волгоград                                                                                        «___» ____________ 2012г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени Российской Федерации, в лице ________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны и _____________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку напольно-потолочных сплит – систем для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки __________________ от «___» __________________ 2012г., Протокол _____________________ № ______________________ от «___» ___________ 2012г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

 

1. 1.      ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 

1.1. Поставщик обязуется поставить напольно-потолочные сплит-системы (далее «Товар») на условиях данного Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, характеристики, количество и стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

 

1. 2.      ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

2.1. Общая цена Контракта составляет _____________________ (______________________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС ___% в сумме ____________ (______________ рублей ___ копеек).

2.2. Цена Товара включает в себя все расходы, в т.ч. затраты по перевозке, доставке, разгрузке, размещению Товара на складе Заказчика, в период действия Контракта, все налоги (в том числе НДС) и пошлины, выплаченные и/или подлежащие выплате за счет Поставщика, а также другие обязательные сборы и платежи. Цена на период действия Контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Оплата Товара осуществляется из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 финансовый год.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по факту поставки Товара путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты передачи Товара после подписания и на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной.

 

1. 3.      СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

 

3.1 Поставщик обязуется поставить Товар в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.

3.2. Доставка Товара Заказчику производится Поставщиком собственными силами за свой счет на склад Заказчика, расположенный на цокольном этаже по адресу: г. Волгоград, ул. им. 7-ой Гвардейской дивизии, д.2. Разгрузка и размещение поступившего Товара на складе Заказчика осуществляется в течение одного дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.

3.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику на основании товарной накладной.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи Товара.

3.5. Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара

 

1. 4.      ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

 

4.1. Качество Товара должно соответствовать Приложению №1, стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации. Поставщик поставляет Товар с относящейся к нему документацией (копиями сертификатов соответствия Росстандарта и т.д.). Документация, относящаяся к Товару, должна быть составлена на русском языке.

4.2. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в Приложении №1. Товар считается сданным и принятым Сторонами по количеству согласно количеству, указанному в товарной накладной.

4.3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), действующим в РФ.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, не бывшим в эксплуатации, не имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, которые могут проявиться при нормальном использовании Товара в условиях, обычных для России. Срок гарантии на поставляемый Товар составляет __________ (____________) года и начинает течь с момента передачи Товара Заказчику.

4.6. Заказчик в случае обнаружения каких-либо дефектов Товара обязан уведомить об этом Поставщика в письменной форме в течение 7 (семи) дней со дня обнаружения соответствующих дефектов.

4.7. Поставщик после получения уведомления, предусмотренного п.4.6. настоящего Контракта, должен в двухдневный срок произвести замену бракованного Товара или его части без расходов со стороны Заказчика.

 

1. 5.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от указанной в п.2.1 настоящего Контракта цены за каждый день просрочки.

5.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.

 

1. 6.      ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

 

1. 7.      ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

 

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

1. 8.      РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

 

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

 

1. 9.      ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «30» сентября 2012 года, а в части обязательств, возникших в период исполнения условий настоящего Контракта, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в п.9.1. настоящего Контракта.

9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.5. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

9.6. При исполнении условий настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.7. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

 

10.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001

л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142

БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

 

10.2.  ПОСТАВЩИК:

 

Приложение №1:Спецификация

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                          ПОСТАВЩИК:

 

_________(______________)                      __________(_____________)  

м.п.                                                                                   м.п.

 

Приложение №1 к Государственному контракту

№____________ от «__» __________ 2012 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Кол-во, шт.	Цена за единицу Товара, руб., в т.ч. НДС ___%	Стоимость Товара, руб., в т.ч. НДС ___%
1	…

 

Итого:

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                             ПОСТАВЩИК:

  

______________(__________)                      __________(____________)  

м.п.                                                                            м.п.

 

Опубликовано: 05.06.2012 00:00 Обновлено: 05.06.2012 00:00