Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировочной цены -

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

г. Волгоград                                                                                         «____» _______________ 2012г.

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени Российской Федерации, в лице ___________________________________, действующий на основании ______________________________, с одной стороны и ________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку мебельной продукции для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки _________________ от «__» ____________ 2012 г., Протокол __________________ № ____________ от «___» ____________ 2012 г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить мебельную продукцию (далее «Товар») на условиях данного Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, характеристики, количество, срок гарантии и стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Контракта составляет ________________ (___________________ рублей ______ копеек), в т.ч. НДС ___% в сумме _______________ (_________________ рублей ___ копеек).

2.2. Цена Контракта включает в себя затраты на перевозку, доставку Товара Заказчику, разгрузку, подъем Товара на этаж и размещения в помещениях Заказчика, в период действия настоящего Контракта, все налоги (в том числе НДС) и пошлины, выплаченные и/или подлежащие выплате за счет Поставщика, а также другие обязательные сборы. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Оплата Товара производится из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012г.

2.4. Оплата Товара осуществляется по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты передачи Товара и на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта. При этом Поставщик предварительно согласовывает с Заказчиком время и дату поставки Товара.

3.2. Доставка Товара производится Поставщиком за счет собственных средств на пятый этаж Заказчика по адресу: г. Волгоград, ул. им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2.

3.3. Разгрузка поступившего Товара осуществляется Поставщиком в течение одного дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.

3.4. Датой поставки считается дата передачи Товара, указанная в приемопередаточных документах.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента поставки Товара.

3.6. Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен быть упакован в невозвратную тару обычным для такого Товара способом в соответствии с действующими нормами законодательства РФ и обеспечивать целостность и сохранность Товара при транспортировке. Стоимость тары и упаковки входят в стоимость Товара.

4. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

4.1. Качество, количество и комплектность Товара должны соответствовать Приложению №1 к настоящему Контракту, стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятой и действующей в Российской Федерации. Поставщик поставляет Товар с относящейся к нему документацией (копиями сертификатов, гарантийными талонами и т.п.). Вся документация, относящаяся к Товару, должна быть представлена на русском языке.

4.2. Товар считается сданным и принятым Сторонами по количеству согласно количеству, указанному в приемопередаточных документах.

4.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, не восстановленным, не имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, которые могут проявиться при нормальном использовании Товара в условиях, обычных для России.

4.4. Заказчик в случае обнаружения каких-либо дефектов Товара обязан уведомить об этом Поставщика в письменной форме в течение 7 (семи) дней со дня обнаружения соответствующих дефектов.

4.5. Поставщик после получения уведомления, предусмотренного п.4.4. настоящего Контракта, гарантирует замену бракованного Товара или его части в течение 24 (двадцати четырёх) часов без расходов со стороны Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством РФ.

5.2. При отказе Заказчика от Товара после его доставки и/или сборки в помещениях Заказчика, Заказчик возмещает убытки, причиненные Поставщику отказом, кроме случаев обнаружения несоответствия количества или качества.

5.3. В случае нарушения сроков поставки Товара и/или его сборки в помещениях Заказчика, Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки от указанной п.2.1. настоящего Контракта цены.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по «30» августа 2012 г., а в части обязательств, возникших в период его действия, - до полного их выполнения.

9.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в п. 9.1. настоящего Контракта.

9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов в письменной форме.

9.5. При исполнении условий настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

10.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001

л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142

БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

10.2. ПОСТАВЩИК: _______________________________________

Приложение №1: Спецификация.

ЗАКАЗЧИК:                                                             ПОСТАВЩИК: 

____________________ (______________)             ____________________ (________________)

м.п.                                                                             м.п.