Приложение №2 к Извещению о проведении запроса котировочной цены

 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

 

г. Волгоград                                                                                «___» _________________ 2012г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик» от имени Российской Федерации, в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и ________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту откосов и восстановлению монтажных швов в кабинетах для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки __________________ от «____» ____________ 2012г., Протокол ___________________ № _____________ от «___» ________ 2012г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту откосов и восстановлению монтажных швов в кабинетах для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (далее «Работы») на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

1.2. Работы подлежат выполнению в кабинетах №023, 105, 115, 117, 509, 512, 517, 542, 573-583 здания Заказчика, расположенного по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2, 4а (далее «Объекты»).

1.3. Наименование, объём и стоимость Работ определены в Локальном сметном расчете (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.   Общая цена Контракта составляет _______________ (______________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС ___% в сумме _______________ (_________________ рублей ___ копеек).

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе стоимость товаров (материалов), используемых для выполнения Работ, транспортные расходы Подрядчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена на период действия Контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Оплата производится из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012г.

2.4. Оплата Работ производится по факту выполнения Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2, на основании счета, акта о приемке выполненных работ, справки по форме КС-3.

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать Подрядчику Объекты в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.

3.1.2. Оплатить Подрядчику Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.1.3. Принять Работы и Объекты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта выполненных работ, составленного по итогам выполнения Работ в полном объеме. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ в принятии выполненных Работ.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. Выполнить Работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Работу Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям Заказчика и Локальному сметному расчету (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

3.3.2. Закупить необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование в полном объеме.

3.3.3. При выполнении Работ соблюдать правила по охране труда и технике безопасности:

- обеспечивать безопасное проведение Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

- обеспечивать соблюдение сотрудниками Подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка и существующего пропускного режима на Объектах Заказчика, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

3.3.4. На протяжении выполнения Работ не допускать захламления территории мусором и принимать меры по его ежедневному вывозу.

3.3.5. Произвести уборку помещений после выполнения Работ.

3.3.6. Обеспечить утилизацию мусора в период проведения Работ за счет собственных средств

3.3.7. Своевременно предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ.

3.3.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения Работ по настоящему Контракту в полном объеме вывезти с Объектов имущество, принадлежащее Подрядчику.  

 

4. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ с момента заключения настоящего Контракта и выполнить Работы в полном объеме в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

4.2. Место выполнения Работ: кабинеты № 023, 105, 115, 117, 509, 512, 517, 542, 573-583 здания Арбитражного суда Волгоградской области, расположенного по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2, 4а.

4.3. Время проведения Работ – в рабочие дни с 8.00 до 17.00. При необходимости выполнения Работ в другое время график согласовывается с руководством Арбитражного суда Волгоградской области.

4.4. Список сотрудников Подрядчика, привлекаемых для выполнения Работ, согласовывается с руководством Заказчика и предоставляется судебным приставам Арбитражного суда Волгоградской области. Проведение Работ в выходные и праздничные дни согласовывается дополнительно, по отдельному списку.

4.5. Уборка и вывоз строительного мусора от разборки строительных конструкций производится ежедневно в конце рабочего дня.

4.6. Бытовые и складские помещения Заказчиком Подрядчику не предоставляются.

 

5. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

5.1. Качество выполняемых Работ, а также материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ, должны соответствовать стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым и действующим в Российской Федерации.

В том числе Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- СНиП 3.04.01 - 87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СанПиН 2.2.3.1384 - 03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СНиП 12 – 03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12 – 04 – 2002 «Безопасность труда в строительстве».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998г. № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потреблениях»;

- ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкций, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально- культурного назначения»;

- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, отвечать требованиям действующих государственных стандартов, технических условий и иной нормативно-технической документации, иметь необходимые  разрешительные документы, сертификаты соответствия. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать:

- Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.2. Объём выполняемых Работ должен соответствовать объёму, указанному в Локальном сметном расчете (Приложение №1 к настоящему Контракту).

5.3. В случае обнаружения недостатков в Работе при ее приемке Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте о приемке выполненных работ формы № КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

5.4. В случае обнаружения недостатков в Работе после ее приемки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков.

5.5. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Заказчику Подрядчиком отчетной документации и акта о приемке выполненных работ Заказчик проверяет результаты исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных Работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта.

5.7. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ по настоящему Контракту или мотивированный отказ от его подписания.

5.8. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки.

5.9. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ формы КС-2 являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ Заказчик вправе начислить Подрядчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены, указанной в п.2.1 настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства.

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. При не достижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объектов в согласованный с Заказчиком срок.

8.2. Срок гарантии на выполненные Работы составляет ___ (_________) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объектов обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, оговоренные с Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объектов со стороны третьих лиц.

 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.

9.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

 

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по «31»декабря 2012 года, а в части обязательств, возникших в период исполнения условий настоящего Контракта, - до полного исполнения Сторонами  своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в п.9.1 настоящего Контракта.

11.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

11.4. Стороны обязуются в течение 2 (двух) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

11.5. При исполнении условий настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

12.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562

л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142

БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

 

12.2. ПОДРЯДЧИК:

 

Приложение №1:Локальный сметный расчет

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                       ПОДРЯДЧИК:

 

 

 

_________________________(_____________)                 ______________(____________)     

м.п.                                                                                        м.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к государственному контракту

 

№_____________ от «___» ____________ 2012 г.

 

 

 

 

 

 

Локальный сметный расчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                       ПОДРЯДЧИК:

 

 

 

_________________________(_____________)                 ______________(____________)     

м.п.                                                                                        м.п.

 

Опубликовано: 17.09.2012 00:00 Обновлено: 17.09.2012 00:00