Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировочной цены -

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____

 

г. Волгоград                                                          «____»____________ 2012г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени Российской Федерации, в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны и _______________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов для средств вычислительной и копировально-множительной техники для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки ____________________________ от «___» ______________ 2012г., Протокол ________________________ №_______________________ от «___» ___________________ 2012г.) заключили настоящий государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить расходные материалы для средств вычислительной и копировально-множительной техники (далее - «Товар») на условиях данного Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, характеристики, количество, стоимость Товара, а также сроки гарантии на Товар определены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Контракта составляет ________________ (__________________ рублей ______ копеек), в т.ч. НДС ____% в размере ___________________ (_____________________ рублей ____ копеек).

2.2. Сумма, указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта, включает в себя все расходы, в т.ч. расходы на упаковку, доставку, разгрузку и размещение Товара на складе Заказчика, расходы на страхование, расходы на уплату пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей. Цена на период действия настоящего Контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Оплата производится из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 г.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется без авансирования, 100 % по факту поставки Товара в форме безналичного расчета путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты передачи Товара и на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной.

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

3.2. Доставка Товара Заказчику производится Поставщиком собственными силами за свой счет на Склад Заказчика, расположенный на цокольном этаже здания по адресу: г. Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской дивизии, д. 2. Разгрузка и размещение поступившего Товара на складе Заказчика осуществляется в течение одного дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.

3.3. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Заказчику на основании товарной накладной.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи Товара.

 

4. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

4.1. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать условиям настоящего Контракта, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

4.2. Поставщик поставляет Товар, дата изготовления которого - не ранее 2012 года. Поставщик обеспечивает совместимость Товара с имеющейся в наличии у Заказчика вычислительной и копировально-множительной техникой, т.е. соответствие поставляемых картриджей технологическим требованиям производителя вычислительной и копировально-множительной техники. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.

4.3. Поставляемый Товар должен быть не восстановленным, новым и не бывшим в употреблении; картриджи не должны содержать повторно используемых деталей. Никакие узлы и компоненты картриджей не должны быть изготовлены из переработанных и восстановленных компонентов.

4.4. Корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие, не допускается наличие полос, царапин и иных повреждений на валу. При повороте фотовала, на нем не должно быть следов тонера. На корпусе картриджа не должно быть следов отлома чеки. Из картриджа не должен высыпаться тонер (порошок). При печати не должно быть точек, полос, линий и других дефектов, не связанных с текстом напечатанного документа. При встряхивании картриджа не должен просыпаться тонер.

4.5. Некачественными считаются расходные материалы, при печати имеющие фоновые ореолы вокруг изображений, бледную печать, серый фон, белые или черные полосы на изображении, а также иные дефекты печати, вызванные расходными материалами.

4.6. Ресурс печати поставляемого Товара не может быть менее ресурса печати, указанного в Приложении №1 к настоящему Контракту.

4.7. Поставляемый Товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц.

4.8. Каждая единица поставляемого Товара по качеству, комплектности и весовым характеристикам наполнения должна соответствовать техническим условиям изготовителя соответствующих принтеров, многофункциональных устройств или копировальных аппаратов.

4.9. В поставляемом Товаре не должны применяться технические решения и продукты, использование которых приводило бы к нарушению авторских прав производителя печатающей продукции.

4.10. Товар должен быть упакован в индивидуальную, оригинальную заводскую упаковку, без механических повреждений, обеспечивающую его сохранность.

4.11. Одновременно с поставляемым Товаром Заказчику предоставляются Сертификаты соответствия качества, Сертификаты безопасности и технические условия завода-изготовителя.

4.12. При приеме Товара, в случае возникновения у Заказчика сомнений в соответствии Товара предъявленным техническим требованиям, а также в подлинности и законности происхождения поставляемого Товара, Заказчик имеет право до оплаты Товара произвести выборочную экспертизу поставляемого Товара на предмет соответствия техническим требованиям, которая производится за счет Поставщика.

4.13. Проверка Заказчиком соответствия картриджей требованиям настоящего Контракта производится путем выборочного вскрытия до 20% упаковок картриджей от поставляемой партии.

При выбраковке Заказчик вправе проводить пробную печать поставляемых картриджей.

4.14. При обнаружении несоответствия Товара условиям настоящего Контракта вызывается представитель Поставщика, с которым производится проверка всей партии Товара и составляется Акт выбраковки товара.

4.15. Поставщику будет отказано в приемке Товара на основании несоответствия качества поставляемого Товара требованиям, указанным в технической документации на соответствующую технику. При несогласии Поставщика с доводами Заказчика, Товар будет отправлен в сервисный центр производителя соответствующей техники для проведения экспертизы. Расходы по проведению экспертизы в рамках доказанного несоответствия условиям настоящего Контракта будут возложены на Поставщика в форме возмещения убытков, понесенных Заказчиком при исполнении Контракта Поставщиком.

4.16. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в Приложении №1 к настоящему Контракту. Товар считается сданным и принятым Сторонами по количеству согласно количеству, указанному в приемопередаточных документах.

4.17. Поставщик при осуществлении поставки Товара обязуется произвести маркировку Товара с указанием информации, позволяющей идентифицировать Поставщика, принадлежность Товара к данной поставке и соответствие конкретного вида Товара наименованию Товара, указанного в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

4.18. Упаковка и маркировка Товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные его производителями:

4.18.1. Голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.). На каждой марке должен быть индивидуальный номер.

4.18.2. Номер партии на коробке и на Товаре должны совпадать.

4.18.3.Чека с запорной лентой должны составлять одно целое с боковиной картриджа, и иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа.

4.18.4.  Корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

4.18.5.  Картриджи должны быть упакованы в специальный «дутый» полиэтилен, исключающий их повреждение во время транспортировки.

4.18.6.  Упаковка Товара должна быть неповрежденной, без следов механического воздействия.

4.18.7.  Из картриджа не должен просыпаться порошок.

4.18.8.  Каждая единица поставляемого Товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики Товара, а также наименований и типов печатающих устройств, для использования в которых он предназначен;

4.18.9.  Номер (артикул) предлагаемого расходного материала должен входить в перечень номеров (артикулов) расходных материалов, которые возможны к применению для указанной оргтехники.

4.19. Использование предлагаемых расходных материалов для принтеров и копировально-множительной техники не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека) и электромагнитной совместимости, выданные на данное оборудование, и не должно повышать риск развития аллергических реакций и хронических заболеваний выше норм, установленных для данного Товара.

4.20. Заказчик в случае обнаружения каких-либо недостатков Товара после его приемки обязан уведомить об этом Поставщика в письменной форме в течение 7 (семи) дней со дня их обнаружения, при этом применяются последствия передачи Товара ненадлежащего качества, указанные в ст. 475 ГК РФ.

4.21. В случае выхода из строя оргтехники Заказчика по причине использования некачественного Товара, Поставщик осуществляет ремонт этой техники за свой счет.

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 1 (один) % от суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки исполнения таких обязательств, при этом общее начисление неустойки не должно превышать 30 (тридцати) % от общей цены настоящего Контракта.

5.3. Уплата пени, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Контракта, не освобождает Поставщика от выполнения обязанностей, возложенных на него настоящим Контрактом.

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. При не достижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2012 года, а в части обязательств, возникших в период его исполнения, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в пункте 9.1. настоящего Контракта.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Стороны обязуются в течение 2 (двух) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

9.5. При исполнении условий настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

1. 10.              ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

10.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001

л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142

БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

 

10.2.ПОСТАВЩИК:

 

Приложение №1:Спецификация.

 

ЗАКАЗЧИК:                                                      ПОСТАВЩИК:

 

__________(___________)                        ____________(___________)

м.п.                                                                                   м.п.

 

Приложение №1 к Контракту 

№____________ от «__» __________ 2012 г. 

 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

№ п/п	Наименование и характеристики Товара	Срок гарантии Товара, мес.	Кол-во Товара, шт.	Цена за единицу Товара, руб., в т.ч. НДС ___ %	Стоимость Товара, руб., в т.ч. НДС ___ %
1.

 

 

ИТОГО:

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОСТАВЩИК:

 

 

_________(___________)                        ______________(___________)    

м.п.                                                                                   м.п.

Опубликовано: 08.11.2012 00:00 Обновлено: 08.11.2012 00:00