ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении запроса котировок цен на право заключения государственного контракта

 на поставку напольно-потолочных сплит-систем для нужд Арбитражного суда Волгоградской области

 

«20» марта 2013 года

 Извещаем, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон») проводится запрос котировок цен на право заключения государственного контракта на поставку напольно-потолочных сплит-систем для нужд Арбитражного суда Волгоградской области.

 1. Заказчик: Арбитражный суд Волгоградской области.

Место нахождения/почтовый адрес Заказчика: 400005, г. Волгоград, ул. им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2.

Телефон/факс Заказчика: +7 (8442) 23-99-30, 24-76-10.

 2. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

 

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.

Товар должен иметь сертификат соответствия Росстандарта.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов.

Срок гарантии – не менее 3 (трех) лет.

 3. Место поставки товара: на склад Заказчика, расположенный на цокольном этаже здания Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д. 2.

 4. Срок поставки товара: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

 5. Максимальная цена государственного контракта: 94 000,00 рублей (Девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек).

6. Обоснование максимальной цены государственного контракта: в ходе мониторингового исследования были получены следующие ценовые предложения о поставке товаров, соответствующих требованиям настоящего Извещения:

 

№ п/п	Наименование товара	Кол-во, шт.	Цена, (руб.)
			Коммерческое предложение № 1	Коммерческое предложение № 2	Коммерческое предложение № 3
			Исх. №2/02-13 от 27.02.2013 г.	Исх. № 12 от 28.02.2013 г.	Исх. №1/03 от 01.03.2013 г.
1.	Сплит-система	2	97 000,00	96 500,00	94 000,00
Начальная (максимальная) цена государственного контракта (определяется по минимальному предложению)			94 000,00

 7. Сведения о включенных в цену товара расходах: цена товара включает в себя все расходы, в том числе расходы по доставке, разгрузке, размещению товара на складе Заказчика, стоимость тары и упаковки товара, расходы на уплату всех пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и иных обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по государственному контракту. Цена на период действия государственного контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

 8. Источник финансирования: за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013г.

 9. Срок и условия оплаты: в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, без авансирования, 100 % по факту поставки товара, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты приемки товара, на основании товарной накладной, подписанной Сторонами и счета, счет-фактуры (при наличии), выставленных Поставщиком.

 10. Место, срок и порядок подачи котировочных заявок:

Место подачи котировочных заявок: в письменной (печатной) форме по адресу представителя Заказчика: 400005, г. Волгоград, ул. им. Глазкова, д. 2, тел. +7 (8442) 99-67-54, 99-67-56, либо в форме электронного документа на адрес электронный почты:
expert1-2009@yandex.ru.

Предоставление котировочной заявки посредством факсимильной связи не допускается.

Срок подачи котировочных заявок: с 09:00 (время московское) «20» марта 2013 года до 11:00 (время московское) «26» марта 2013 года включительно. Котировочные заявки принимаются в указанный период ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 (время московское) до 16:00 (время московское), в пятницу с 09:00 (время московское) до 15:00 (время московское). «26» марта 2013 г. котировочные заявки принимаются с 09:00 (время московское) до 11:00 (время московское).

Котировочные заявки необходимо предоставлять согласно установленному образцу (Приложение №1 к настоящему Извещению).  

Котировочная заявка должна быть подписана руководителем организации, подавшей заявку, либо уполномоченным лицом, при наличии доверенности на право подписания котировочной заявки и заверена печатью организации (индивидуального предпринимателя).

В случае если у участника размещения заказа нет печати, то на том месте, где должен находиться оттиск печати, необходимо сделать надпись «не предусмотрено» и заверить ее личной подписью руководителя (индивидуального предпринимателя).

Файл котировочной заявки, подаваемой в форме электронного документа, должен иметь распространенный и открытый формат и не должен быть зашифрован или защищен иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием без дополнительных программ или технологических средств, должен быть заверен персональной ЭЦП руководителя организации, предназначенной для подписания электронных документов (назначение ключа – электронная цифровая подпись), или иным уполномоченным лицом при наличии доверенности на подписание котировочной заявки, в соответствии с алгоритмом, утвержденным ГОСТ Р 34.10-2012.

 11. Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

 12. Требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Закона: сведения об участниках размещения заказа, подающих котировочные заявки, должны отсутствовать в предусмотренном Законом Реестре недобросовестных поставщиков.  

 Приложения:

№1 – Форма котировочной заявки;

№2 – Проект государственного контракта.

 

И.о. председателя
Арбитражного суда Волгоградской области                                                       Н.Я. Мальцева

Приложение №1 к Извещению

о проведении запроса котировок цен –

Форма котировочной заявки

 

Котировочная заявка

на участие в запросе котировок цен

 

Исх. №______________                                                             Дата: «___» __________ 2013 года

 

Кому: Арбитражному суду Волгоградской области

 

От юридического лица:

Наименование: ___________________________________________________________________

Место нахождения:  _______________________________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________________________________

ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица):                                _______________________________________________

 

От физического лица:

Ф.И.О.: _________________________________________________________________________

Место жительства:   _______________________________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________________________________

ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица):                                _______________________________________________

 

Изучив запрос котировок цен на право заключения государственного контракта на поставку напольно-потолочных сплит-систем для нужд Арбитражного суда Волгоградской области, предлагаем поставить следующий товар:

№ п/п	Наименование и характеристики* Товара
1.
…

* - Характеристики товаров должны быть указаны в соответствии с требованиями извещения о проведении данного запроса котировок цен.

 Предлагаемая нами цена товаров: ___________________________________________________________________________________

^{(указать сумму цифрами и прописью, указать НДС  – размер и ставка цифрами и прописью)}

Указанная выше сумма включает в себя все расходы, в том числе расходы по доставке, разгрузке, размещению товаров на складе Заказчика, стоимость тары и упаковки товаров, расходы на уплату всех пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и иных обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по государственному контракту. Цена на период действия государственного контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Подтверждаем свое согласие исполнить все условия государственного контракта, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок цен.

 

Телефон: __________________________

Контактное лицо: _______________________

 

Должность:                   ______________                                     ________________________

                                                 ^{(подпись)                                                    (расшифровка подписи)}

Приложение №2 к Извещению

о проведении запроса котировок цен –

Проект государственного контракта 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

 

г. Волгоград                                                                                            «___» ____________ 2013г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени Российской Федерации, в лице ____________________, действующего на основании ________________, с одной стороны и _____________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировок цен на право заключения государственного контракта на поставку напольно-потолочных сплит-систем для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Номер извещения: _______________ от «___» _________ 2013г., Протокол _____________ №_______________ от «___» _________ 2013г.) заключили настоящий государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить напольно-потолочные сплит-системы (далее - «Товар») на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Наименование, характеристики, количество и стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Контракта составляет _________ (__________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС __ % в размере ____________ (______________ рублей ___ копеек).

2.2. Сумма, указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта, включает в себя все расходы, в том числе стоимость Товара, расходы по доставке, разгрузке, размещению Товара на складе Заказчика, стоимость тары и упаковки Товара, расходы на уплату всех пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и иных обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по настоящему Контракту. Цена на период действия настоящего Контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Оплата Товара осуществляется из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, без авансирования, 100 % по факту поставки Товара, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты приемки Товара, на основании товарной накладной, подписанной Сторонами и счета, счета-фактуры (при наличии), выставленных Поставщиком.

 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней  с момента заключения настоящего Контракта.

3.2. Доставка Товара производится Поставщиком собственными силами и за свой счет на склад Заказчика, расположенный на цокольном этаже здания Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской дивизии, д. 2. Разгрузка и размещение поступившего Товара на склад Заказчика осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.

3.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику на основании товарной накладной.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи Товара.

3.5. Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен быть упакован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении.

 4. КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ТОВАРА. ГАРАНТИИ.

4.1. Качество и безопасность Товара должны соответствовать Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятой и действующей в Российской Федерации. Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен иметь сертификат соответствия Росстандарта.

4.2. Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, не должен иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, должен являться новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов и свободно распространяется на территории РФ.

4.3. Общее количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

4.4. Товар считается сданным и принятым Сторонами по количеству согласно количеству, указанному в товарной накладной.

4.5. По итогам приемки Товара и при отсутствии претензий относительно качества и количества Товара, Заказчик подписывает товарную накладную и возвращает один ее экземпляр Поставщику.

4.6. На Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, устанавливается гарантийный срок, составляющий ___ (_________) года и исчисляемый с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.7. Если в период гарантийной эксплуатации Товара обнаружатся дефекты, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе начислить Поставщику неустойку (пени) в размере 0,1(ноль целых одна десятая) % от суммы, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта, за каждый день просрочки исполнения таких обязательств.

 5.3. Уплата неустойки (пеней) не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.

 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы либо разногласия, касающиеся исполнения Контракта, до передачи их на рассмотрение суда были урегулированы в претензионном порядке.

7.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения.

7.3. В случае невозможности достижения взаимного согласия в соответствии с пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Контракта, Сторона вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «30» июня 2013 года, а в части обязательств, возникших в период исполнения условий настоящего Контракта, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в пункте 9.1. настоящего Контракта.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

9.5. При исполнении условий настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 10.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001

БИК 041806001  ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

л/с 03291353120в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142

ОКПО 03499282 ОКВЭД 75.23.18

 

ПОСТАВЩИК:

 

Приложение №1: Спецификация

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                     ПОСТАВЩИК:

 

 

_______________ (_____________)                                 _______________ (_______________)

м.п.                                                                                      м.п.

 

  

Приложение №1 к Контракту

 

№____________ от «__» __________ 2013г. 

 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

№ п/п	Наименование и характеристики Товара	Кол-во Товара, шт.	Цена за единицу Товара, руб., в т.ч. НДС ___%	Стоимость Товара, руб., в т.ч. НДС ___%
1.
ИТОГО:

  

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                     ПОСТАВЩИК:

 

 

_________________ (_____________)                           _________________ (_______________)

м.п.                                                                                    м.п.

 

 

 

Опубликовано: 20.03.2013 00:00 Обновлено: 20.03.2013 00:00