ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок цен на право заключения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию сплит-систем для нужд Арбитражного суда Волгоградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок цен

на право заключения государственного контракта

на выполнение работ по техническому обслуживанию сплит-систем
для нужд Арбитражного суда Волгоградской области

 

«22» марта 2013 года

 

Извещаем, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон») проводится запрос котировок цен на право заключения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию сплит-систем для нужд Арбитражного суда Волгоградской области.

 1. Заказчик: Арбитражный суд Волгоградской области.

Место нахождения/почтовый адрес Заказчика: 400005, г. Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, д.2.

Телефон/факс Заказчика: +7 (8442) 23-99-30, 24-76-10.

 2. Перечень сплит – систем, подлежащих обслуживанию: 

№ п/п	Наименование	Количество
		1 полугодие	2 полугодие
1.	Delonghi CP 40	1	1
2.	Delonghi CP 30	1	1
3.	Electra	2	2
4.	HITACH I RAS-07CH1	1	1
5.	КБ-2.4 ОРС	1	1
6.	SHARP  AY\AE - A 099E	7	7
7.	SHARP  AY\AE - A 079ВE	2	2
8.	SHARP  AY\AE - A 079E	1	1
9.	SHARP  AY 09BE	9	9
10.	SHARP  AY-A 09BE	24	24
11.	SHARP  AY- A 12BE	1	1
12.	SHARP  AY-  12BE	1	1
13.	SHARP -  AY 07 BE	1	1
14.	SHARP	1	1
15.	Panasonic CS - PA9 DKD	1	1
16.	Panasonic CS – PA7 DKD	1	1
17.	Panasonic CS - A12 DKD	3	3
18.	Panasonic CS - A7 CKP	2	2
19.	Panasonic CS - A9  CKP	5	5
20.	Panasonic CS - A18 CKP	2	2
21.	Panasonic CS/CU-C24HKD	1	1
22.	Panasonic - A24 DKD	1	1
23.	Mitsubishi - 18 RV	5	5
24.	Mitsubishi - 12 RV	1	1
25.	Mitsubishi - 30RV	2	2
26.	LESSAR LS/LU- H07КВ2	10	10
27.	LESSAR LS/LU- H24КВ2	8	8
28.	LESSAR LS/LU  Н18 КВ2	1	1
29.	LESSAR LS/LU  Н 24 ТС2	1	1
30.	LESSAR LS/LU  Н 24 TUC2	1	1
31.	LESSAR LS/LU  Н 09 KFA2	1	1
32.	LESSAR LS/LU  Н 09 КВ2	4	4
33.	LESSAR LS/LU  Н 12 КВ2	7	7
34.	LESSAR LS/LU  Н 18 КВ2(ion)	2	2
35.	LESSAR LS/LU  Н 24 ТЕА2	6	6
36.	LESSAR Business LS/LU– Н24ТС2	5	5
37.	GENERAL CLIMATE GC – S 24 HR	1	1
38.	YORK MCH 25C\MON - 25	1	1
39.	Kentatsu KSGH 70 HFDN1/30	1	1
40.	LG – T36 LH	2	2
41.	HAIER	2	2
ИТОГО:		130	130

 Основные виды работ, выполняемые при техническом обслуживании сплит-систем.

Внутренний блок.

• Чистка воздушных фильтров и оребрения испарителя.
• Проверка надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей.
• Очистка и промывка дренажных каналов для слива конденсата.
• Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температуры входящего и выходящего воздуха в режимах охлаждения и обогрева.
• Проверка работоспособности пульта  ДУ и замена батареек.

Наружный блок.

• Очистка воздухозаборной решетки и оребрения конденсаторного блока
• Проверка надежности крепления электроконтактов соединительного кабеля.
• Обнаружение и устранение мест утечки хладона из холодильной установки  сплит – системы (при необходимости)
• Контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки сплит – системы.
• Контроль потребляемого тока в режиме обогрева и охлаждения на соответствие паспортных данных сплит – системы.

При выполнении работ по техническому обслуживанию сплит-систем автовышка не требуется.

Качество выполняемых Работ должно соответствовать стандартам, техническим условиям, иной нормативно-технической документации, принятой и действующей в Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к такого рода Работам 

Время проведения работ – с 8.00 до 17.00. При необходимости выполнения работ в другое время график согласовывается с руководством Арбитражного суда Волгоградской области.

Список сотрудников подрядной организации, привлекаемой для выполнения  работ, согласовывается с руководством и предоставляется судебным приставам Арбитражного суда Волгоградской области.  

3. Место выполнения работ: по адресам заказчика: г. Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2, и г. Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской Дивизии, д. 4а.

4. Срок выполнения работ: 2 раза в год, по заявке заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления соответствующей заявки.

5. Максимальная цена государственного контракта: 234 000,00 рублей (Двести тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

6. Обоснование максимальной цены государственного контракта: в ходе мониторингового исследования были получены следующие ценовые предложения на выполнение работ, соответствующих требованиям настоящего Извещения:

 

№ п/п	Наименование работ	Кол-во обслуживания в год	Кол-во (шт.)	Цена за одну сплит-систему, (руб.)
				Коммерческое предложение № 1	Коммерческое предложение № 2	Коммерческое предложение № 3
				Исх. №2.03 от 04.03.2013г.	Исх. № 25 от 27.02.2013г.	Исх.№ 1/03-2013 от 03.09.2012г.
1.	Техническое обслуживание сплит-систем	2	130	1 150,00	1000,00	900,00
Всего:				299 000,00	260 000,00	234 000,00
Начальная (максимальная) цена контракта (определена по минимальному предложению)				234 000,00

 7. Сведения о включенных в цену работ расходах: цена на выполнение работ включает в себя все затраты, необходимые для выполнения Работ, в том числе транспортные расходы Подрядчика, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. Источник финансирования: за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год.

9. Срок и условия оплаты: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, без авансирования, 100%, по факту выполнения Работ в соответствующем полугодии в следующем порядке:

- в первом полугодии 2013г. – в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ и на основании счета, счета – фактуры (при наличии), выставленных Подрядчиком.

- во втором полугодии 2013г. – в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ и на основании счета, счета – фактуры (при наличии), выставленных Подрядчиком.

10. Место, срок и порядок подачи котировочных заявок:

Место подачи котировочных заявок: в письменной (печатной) форме по адресу представителя Заказчика: 400005, г. Волгоград, ул. им. Глазкова, д. 2, тел. +7 (8442) 99-67-54, 99-67-56, либо в форме электронного документа на адрес электронный почты:
expert1-2009@yandex.ru.

Срок подачи котировочных заявок: с 09:00 (время московское) «22» марта 2013 года до 11:00 (время московское) «28» марта 2013 года включительно. Котировочные заявки принимаются в указанный период ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 (время московское) до 16:00 (время московское), в пятницу с 09:00 (время московское) до 15:00 (время московское). «28» марта 2013 г. котировочные заявки принимаются с 09:00 (время московское) до 11:00 (время московское).

Котировочные заявки необходимо предоставлять согласно установленному образцу (Приложение №1 к настоящему Извещению).

Котировочная заявка должна быть подписана руководителем организации, подавшей заявку, либо уполномоченным лицом, при наличии доверенности на право подписания котировочной заявки и заверена печатью организации (индивидуального предпринимателя).

В случае если у участника размещения заказа нет печати, то на том месте, где должен находиться оттиск печати, необходимо сделать надпись «не предусмотрено» и заверить ее личной подписью руководителя (индивидуального предпринимателя).

Файл котировочной заявки, подаваемой в форме электронного документа, должен иметь распространенный и открытый формат и не должен быть зашифрован или защищен иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием без дополнительных программ или технологических средств, должен быть заверен персональной ЭЦП руководителя организации, предназначенной для подписания электронных документов (назначение ключа – электронная цифровая подпись), или иным уполномоченным лицом при наличии доверенности на подписание котировочной заявки, в соответствии с алгоритмом, утвержденным ГОСТ Р 34.10-2012.

Предоставление котировочной заявки посредством факсимильной связи не допускается.

11. Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. Требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Закона: сведения об участниках размещения заказа, подающих котировочные заявки, должны отсутствовать в предусмотренном Законом Реестре недобросовестных поставщиков.

 Приложения:

№1 – Форма котировочной заявки;

№2 – Проект государственного контракта.

 Заместитель председателя
Арбитражного суда Волгоградской области                                                      Н.Я. Мальцева

Приложение №1 к Извещению

о проведении запроса котировок цен –

Форма котировочной заявки

 

Котировочная заявкана участие в запросе котировок цен

на право заключения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию

сплит-систем для нужд Арбитражного суда Волгоградской области

 

Исх. №______________                                                              Дата: «___» __________ 2013 года

 

Кому: Арбитражному суду Волгоградской области

 

От юридического лица:

Наименование: ___________________________________________________________________

Место нахождения: _______________________________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________________________________

ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица):                       _______________________________________________

 

От физического лица:

Ф.И.О.: _________________________________________________________________________

Место жительства: _______________________________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________________________________

ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица):                       _______________________________________________

 

Изучив запрос котировок цен на право заключения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию сплит-систем для нужд Арбитражного суда Волгоградской области, предлагаем выполнить данные работы на указанную ниже сумму:

___________________________________________________________________________________

^{(указать сумму цифрами и прописью, указать НДС  – размер и ставка цифрами и прописью)}

Указанная выше сумма включает в себя все затраты, необходимые для выполнения Работ, в том числе транспортные расходы Подрядчика, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия государственного контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Подтверждаем свое согласие исполнить все условия государственного контракта, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок цен.

 

Телефон: __________________________

Контактное лицо: _______________________

 

Должность:                   ______________                                     ________________________

                                                 ^{(подпись)                                                    (расшифровка подписи)}

Приложение №2 к Извещению о проведении запроса котировок цен –Проект государственного контракта 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___________

 

г. Волгоград                                                                                        «___» ______________ 2013г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик» от имени Российской Федерации, в лице ___________________, действующего на основании_________________________, с одной стороны и ______________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировок цен на право заключения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию сплит-систем для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Номер извещения:________________ от «___» ____________ 2013г., Протокол ____________ № ________________ от «___» ___________ 2013г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заявке Заказчика в течение срока действия настоящего Контракта выполнять работы по техническому обслуживанию сплит-систем для нужд Заказчика (далее «Работы») на условиях данного Контракта, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Работы.

1.2. Целью выполнения Работ является поддержание и восстановление работоспособности сплит-систем (далее «Сплит-системы») в соответствии с первоначальными техническими характеристиками.

1.3. Работы, выполняемые Подрядчиком в рамках настоящего Контракта, включают в себя:

1.3.1. Техническое обслуживание внутреннего блока:

-  чистка воздушных фильтров и оребрения испарителя;

-  проверка надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей;

-  очистка и промывка дренажных каналов для слива конденсата;

-  контроль эффективности работы испарителя по перепаду температуры входящего и выходящего воздуха в режимах охлаждения и обогрева;

-  проверка работоспособности пульта ДУ и замена батареек.

1.3.2. Техническое обслуживание наружного блока:

-        очистка воздухозаборной решетки и оребрения конденсаторного блока (при необходимости);

-        проверка надежности крепления электроконтактов соединительного кабеля;

-        обнаружение и устранение мест утечки хладона из холодильной установки Сплит – системы (при необходимости);

-        контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки Сплит – системы;

-        контроль потребляемого тока в режиме обогрева и охлаждения на соответствие паспортных данных Сплит – систем.

1.4. Объектом выполнения Работ являются Сплит-системы Заказчика. Перечень Сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию, приведен в Приложении №1 к настоящему Контракту, являющемся его неотъемлемой частью.

 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Направлять Подрядчику заявку на выполнение Работ при возникновении соответствующей необходимости.

2.1.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать Работы, выполненные по настоящему Контракту Подрядчиком.

2.1.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего Контракта.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Качественно и своевременно выполнять Работы, являющиеся предметом настоящего Контракта.

2.2.2. Обеспечить целостность и сохранность имущества Заказчика при выполнении Работ по настоящему Контракту.

2.2.3. Передать судебным приставам Заказчика согласованный между Подрядчиком и Заказчиком список сотрудников, привлекаемых для выполнения Работ.

2.2.4. Передавать Заказчику на подписание Акты выполненных работ по факту выполнения Работ в соответствующем полугодии, а также выставлять счета, счета-фактуры (при наличии).

2.2.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего Контракта.

 3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена Контракта составляет ____________ (__________________ рублей ____ копеек), в т.ч. НДС ___% в размере ________________ (_______________рублей ___ копеек).

3.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, необходимые для выполнения Работ, в том числе транспортные расходы Подрядчика, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.3. Оплата Работ производится за счет средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013г.

3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, без авансирования, 100%, по факту выполнения Работ в соответствующем полугодии в следующем порядке:

- в первом полугодии 2013г. – в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ и на основании счета, счета – фактуры (при наличии), выставленных Подрядчиком.

- во втором полугодии 2013г. – в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ и на основании счета, счета – фактуры (при наличии), выставленных Подрядчиком.

 4. Сроки и порядок выполнения Работ

4.1. Подрядчик обязуется выполнять Работы в течение срока действия настоящего Контракта 2 (два) раза в год, по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующей заявки.

4.2. Работы должны выполняться в период с 8.00 до 17.00. При необходимости выполнения Работ в другое время, Подрядчиком и Заказчиком согласовывается иной график выполнения Работ.

4.3. Работы подлежат выполнению по адресам Заказчика: г. Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2; г. Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской Дивизии, д. 4а.

4.4. При выполнении Работ по настоящему Контракту автовышка не требуется.

 5. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

5.1. Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям настоящего Контракта, а также стандартам, техническим условиям, иной нормативно-технической документации, принятой и действующей в Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к такого рода Работам.

5.2. Количество (объем) подлежащих выполнению Работ должно соответствовать объему, указанному в заявках Заказчика и условиям настоящего Контракта.

5.3. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами Акта выполненных работ.

5.4. Заказчик или представитель Заказчика, при выполнении Подрядчиком Работ, имеют право контролировать объемы и качество Работ, информировать представителей Подрядчика обо всех возникших претензиях к качеству или срокам выполнения Работ, как в процессе их выполнения, так и после, требовать устранения недостатков.

 6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- своевременное устранение недостатков в выполненных Работах.

6.2. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком незамедлительно за свой счет, если эти недостатки являются следствием некачественного выполнения Работ по вине Подрядчика.

 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Контракта, за каждый день просрочки исполнения таких обязательств.

7.3. Уплата неустойки (пеней) не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.

7.4. Ответственность за соблюдением инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности при выполнении Работ возлагается на Подрядчика.

7.5. Подрядчик несёт полную материальную ответственность за действия сотрудников, допущенных для выполнения Работ, которые повлекли порчу или утрату  материальных ценностей и служебной документации Заказчика.

 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы либо разногласия, касающиеся исполнения Контракта, до передачи на рассмотрение суда были урегулированы в претензионном порядке.

8.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее  5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения.

8.3. В случае невозможности достижения взаимного согласия в соответствии с пп. 8.1., 8.2. Контракта Сторона вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

 9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий.

9.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

 10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

11.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «30» ноября 2013 года.

12.2. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3. Все исправления по тексту настоящего Контракта имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

12.4. Стороны обязуются в течение 2 (двух) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

12.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 13.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001

БИК 041806001  ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

л/с 03291353120в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142

ОКПО 03499282 ОКВЭД 75.23.18

 13.2. ПОДРЯДЧИК:

 

Приложение №1: Спецификация

 

ЗАКАЗЧИК:                                                           ПОДРЯДЧИК:

 

_________________(___________)                                   _____________(________________)

м.п.                                                                           м.п.