«10» сентября 2013 года

 

Извещаем, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон») проводится запрос котировок цен на право заключения государственного контракта на выполнение работ по монтажу сплит-систем в кабинетах №№ 401, 402, 403, 404, 406 и 524 Арбитражного суда Волгоградской области.

 

1. Заказчик: Арбитражный суд Волгоградской области.
Место нахождения/почтовый адрес Заказчика: 400005, г. Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, д.2.
Телефон/факс Заказчика: +7 (8442) 24-76-10, 23-99-30.

 

2. Требования к техническим характеристикам работ, качеству и безопасности работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

 

2.1. Наименование и объем выполняемых работ:

Во всех случаях указания на товарные знаки товаров (материалов), указанные товарные знаки следует читать в сопровождении слов «или эквивалент».

 

Качество выполняемых Работ должно соответствовать стандартам, техническим условиям, иной нормативно-технической документации, принятой и действующей в Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к такого рода Работам.

Технология выполнения Работ, качество выполняемых Работ, а также материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ, должны соответствовать стандартам, техническим условиям, пожарной безопасности Российской Федерации и иной нормативно-технической документации, принятым и действующим в Российской Федерации.

Материалы и оборудование, применяемые при выполнении Работ, должны быть разрешены к применению на территории РФ, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия.

Материалы и оборудование используемых при выполнении Работ, должны быть новыми, ранее не использованными.

 

2.2. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества на работы и материалы.

• Гарантия качества на выполненные работы должна составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Гарантия качества распространяется на все составляющие выполненных работ.
• Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ, установленный выше, обнаружатся недостатки (дефекты) выполненных работ, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения недостатков (дефектов) выполненных работ.
• Гарантия качества на товары (материалы), используемые для выполнения работ, должна быть не меньше гарантии, установленной производителями таких товаров (материалов).

 

2.3. Иные требования к материалам, оборудованию и условиям выполнения работ.

• Работы должны производиться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика. Проведение работ не должно мешать работе Заказчика и Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего учреждения. Работы должны производиться с 8.00 до 17.00 (время московское) в рабочие дни, а при необходимости выполнения работ в другое время график выполнения таких работ согласовывается с руководством Заказчика.
• Список сотрудников Подрядчика, привлекаемых для выполнения работ, согласовывается с Заказчиком и предоставляется судебным приставам Арбитражного суда Волгоградской области. В списке должно быть указано ответственное лицо (прораб, начальник участка и т.п.) и его контактный телефон для оперативного разрешения возникающих вопросов. Сотрудники Подрядчика, привлекаемые для проведения работ в выходные и праздничные дни, согласовывается дополнительно по отдельному списку.
• Отключение энергоснабжения, связи, пожарной и охранной сигнализации, производятся строго по согласованию с соответствующими службами, ответственными за непрерывность технического обеспечения Заказчика.
• Разгрузочно-погрузочные работы необходимо производить по согласованию с Заказчиком.
• Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
• Не допускается использование территории Заказчика для проживания рабочих, в том числе для междусменного отдыха.
• Необходимо использовать технологии снижения уровня шума при выполнении работ. В случае если избежать шума невозможно, такие работы должны проводиться с обязательным письменным уведомлением Заказчика в нерабочие дни или иные дни по согласованию с Заказчиком.
• При производстве работ необходимо защитить полы от пыли, механических повреждений (укрыть пленкой, картоном).
• На протяжении выполнения всего комплекса работ Подрядчик не должен допускать захламления территории Заказчика мусором, образовавшимся в ходе выполнения работ, а также должен обеспечить ежедневный вывоз и утилизацию такого мусора за счет собственных средств.
• При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать правила по охране труда и технике безопасности:
  - обеспечивать безопасное проведение Работ в соответствии с действующими нормами и правилами, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий;
  - обеспечивать соблюдение своими сотрудниками трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, правил охраны окружающей среды, правил санитарии, иных требований нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
• Вынос мусора и перемещение товаров (материалов), используемых для выполнения работ, необходимо осуществлять с соблюдением условий безопасного и беспрепятственного прохода сотрудников Заказчика по коридорам, а также с учетом обеспечения сохранности имущества Заказчика.
• Приёмка Работ сопровождается проводимыми в присутствии представителей Заказчика испытаниями.
• Материалы и оборудование Подрядчика, оставшиеся после выполнения Работ, мусор, образовавшийся в ходе выполнения Работ, должны быть вывезены с территории Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней после подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

 

3. Место выполнения работ: кабинеты №№ 401, 402, 403, 404, 406 и 524 Арбитражного суда Волгоградской области, расположенных по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2.

4. Срок выполнения работ: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения государственного контракта.

5. Максимальная цена государственного контракта: 250 632,00 рубля (Двести пятьдесят тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 копеек).

6. Обоснование максимальной цены государственного контракта: начальная (максимальная) цена государственного контракта определена на основании стоимости работ по монтажу сплит-систем в кабинетах №№ 401, 402, 403, 404, 406 и 524 Арбитражного суда Волгоградской области, согласно разработанного локально сметного расчета в уровне текущих цен на II квартал 2013 г.: см. Приложение №1 к настоящему Извещению: локальный сметный расчет).

7. Сведения о включенных в цену работ расходах: цена государственного контракта включает в себя все расходы, в том числе стоимость товаров (материалов) и оборудования, используемых для выполнения работ, затраты на транспортировку и разгрузку всех товаров (материалов), используемых для выполнения работ, иные транспортные расходы Подрядчика, в том числе расходы по вывозу мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, расходы на уплату всех налогов и пошлин, выплаченных и/или подлежащих выплате за счет Подрядчика, а также расходы на уплату всех иных сборов и обязательных платежей, связанных с выполнением работ по государственному контракту. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия государственного контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. Источник финансирования: за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год.

9. Срок и условия оплаты: оплата осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств федерального бюджета на расчетный счет Подрядчика, без авансирования, 100 (сто) % по факту выполнения Работ, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами и на основании Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и на основании счета, счета-фактуры (при наличии), выставленных Подрядчиком.

10. Место, срок и порядок подачи котировочных заявок:

Место подачи котировочных заявок: в письменной (печатной) форме по адресу представителя Заказчика: 400005, г. Волгоград, ул. им. Глазкова, д. 2, тел. +7 (8442) 99-67-54, 99-67-56, либо в форме электронного документа на адрес электронный почты:
expert1-2009@yandex.ru.

Срок подачи котировочных заявок: с 09:00 (время московское) «10» сентября 2013 года до 11:00 (время московское) «19» сентября 2013 года включительно. Котировочные заявки принимаются в указанный период ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 (время московское) до 16:00 (время московское), в пятницу с 09:00 (время московское) до 15:00 (время московское). «19» сентября 2013 г. котировочные заявки принимаются с 09:00 (время московское) до 11:00 (время московское).

Котировочные заявки необходимо предоставлять согласно установленному образцу (Приложение №2 к настоящему Извещению).  

Котировочная заявка должна быть подписана руководителем организации, подавшей заявку, либо уполномоченным лицом, при наличии доверенности на право подписания котировочной заявки и заверена печатью организации (индивидуального предпринимателя).

В случае если у участника размещения заказа нет печати, то на том месте, где должен находиться оттиск печати, необходимо сделать надпись «не предусмотрено» и заверить ее личной подписью руководителя (индивидуального предпринимателя).

Файл котировочной заявки, подаваемой в форме электронного документа, должен иметь распространенный и открытый формат и не должен быть зашифрован или защищен иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием без дополнительных программ или технологических средств, должен быть заверен персональной электронной подписью руководителя организации, предназначенной для подписания электронных документов (назначение ключа – электронная подпись), или иным уполномоченным лицом при наличии доверенности на подписание котировочной заявки, в соответствии с алгоритмом, утвержденным ГОСТ Р 34.10-2012.

Предоставление котировочной заявки посредством факсимильной связи не допускается.

11. Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. Требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Закона: сведения об участниках размещения заказа, подающих котировочные заявки, должны отсутствовать в предусмотренном Законом Реестре недобросовестных поставщиков.  

 

Приложения:

№1 – Локальный сметный расчет;

№2 – Форма котировочной заявки;

№3 – Проект государственного контракта.

 

Заместитель председателя
Арбитражного суда Волгоградской области                                                           И.А. Ландин

---

Приложение №2 к Извещению

о проведении запроса котировок цен –

Котировочная заявка

на участие в запросе котировок цен

 

Исх. №______________                                                              Дата: «___» __________ 2013 года

 

Кому: Арбитражному суду Волгоградской области

 

От юридического лица:

Наименование: ___________________________________________________________________

Место нахождения: _______________________________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________________________________

ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица):                       _______________________________________________

 

От физического лица:

Ф.И.О.: _________________________________________________________________________

Место жительства: _______________________________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________________________________

ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица):                       _______________________________________________

 

Изучив запрос котировок цен на право заключения государственного контракта на выполнение работ по монтажу сплит-систем в кабинетах №№ 401, 402, 403, 404, 406 и 524 Арбитражного суда Волгоградской области, предлагаем выполнить данные работы на указанную ниже сумму:

___________________________________________________________________________________

^{(указать сумму цифрами и прописью, указать НДС  – размер и ставка цифрами и прописью)}

Указанная выше сумма включает в себя все расходы, в том числе стоимость товаров (материалов) и оборудования, используемых для выполнения работ, затраты на транспортировку и разгрузку всех товаров (материалов), используемых для выполнения работ, иные транспортные расходы Подрядчика, в том числе расходы по вывозу мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, расходы на уплату всех налогов и пошлин, выплаченных и/или подлежащих выплате за счет Подрядчика, а также расходы на уплату всех иных сборов и обязательных платежей, связанных с выполнением работ по государственному контракту. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия государственного контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

Подтверждаем свое согласие исполнить все условия государственного контракта, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок цен.

 

Телефон: __________________________

Контактное лицо: _______________________

 

Должность:                   ______________                                     ________________________

                                                 ^{(подпись)                                                    (расшифровка подписи)}

---

Приложение №3 к Извещению

о проведении запроса котировок цен –

Проект государственного контракта

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___________

 

г. Волгоград                                                                                       «____» ______________ 2013 г.

 

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени Российской Федерации, в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны и ___________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировок цен на право заключения государственного контракта на выполнение работ по монтажу сплит-систем в кабинетах №№ 401, 402, 403, 404, 406 и 524 Арбитражного суда Волгоградской области (Номер извещения: _____________ от «___» __________ 2013г., Протокол _________________ № _______________ от «___» ____________ 2013г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу сплит-систем в кабинетах №№ 401, 402, 403, 404, 406 и 524 Арбитражного суда Волгоградской области (далее - «Работы») на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Контрактом.

1.2. Место выполнения Работ: кабинеты №№ 401, 402, 403, 404, 406 и 524 здания Арбитражного суда Волгоградской области, расположенного по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской Дивизии, д. 2 (далее - «Объекты»).

1.3. Наименование, объём и стоимость Работ определены в Локальном сметном расчете (Приложение №1 к настоящему Контракту).

1.4. Срок выполнения Работ: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.

 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.   Общая цена Контракта составляет _________________ (________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС ___% в сумме ___________________ (_____________________ рублей ___ копеек).

2.2. Сумма, указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта, включает в себя все расходы, в том числе стоимость товаров (материалов) и оборудования, используемых для выполнения Работ, затраты на транспортировку и разгрузку всех товаров (материалов), используемых для выполнения Работ, иные транспортные расходы Подрядчика, в том числе расходы по вывозу мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ, расходы на уплату всех налогов и пошлин, выплаченных и/или подлежащих выплате за счет Подрядчика, а также расходы на уплату всех иных сборов и обязательных платежей, связанных с выполнением Работ по настоящему Контракту. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия настоящего Контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется из средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год.

2.4 Оплата по настоящему Контракту осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств федерального бюджета на расчетный счет Подрядчика, без авансирования, 100 (сто) % по факту выполнения Работ, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами и на основании Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и на основании счета, счета-фактуры (при наличии), выставленных Подрядчиком.

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ на Объекты в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.

3.1.2. Принять Работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 по факту их выполнения в полном объеме, а в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.

3.1.3. Оплатить Подрядчику выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Контрактом.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить Работы на условиях настоящего Контракта и сдать Работы Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта.

3.2.2. Производить Работы в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика. Проведение Работ не должно мешать работе Заказчика и Подрядчик должен учесть, что Работы будут выполняться в условиях действующего учреждения. Работы должны производиться с 8.00 до 17.00 (время московское) в рабочие дни, а при необходимости выполнения Работ в другое время график выполнения таких Работ согласовывается с руководством Заказчика.

3.2.3. Согласовывать с Заказчиком список своих сотрудников, привлекаемых для выполнения Работ, предоставлять такой список судебным приставам Арбитражного суда Волгоградской области. В списке должно быть указано ответственное лицо (прораб, начальник участка и т.п.) и его контактный телефон для оперативного разрешения возникающих вопросов. Сотрудники Подрядчика, привлекаемые для проведения Работ в выходные и праздничные дни, согласовывается дополнительно по отдельному списку.

3.2.4. Производить отключение энергоснабжения, связи, пожарной и охранной сигнализации строго по согласованию с соответствующими службами, ответственными за непрерывность технического обеспечения Заказчика.

3.2.5. При выполнении Работ соблюдать правила по охране труда и технике безопасности:

- обеспечивать безопасное проведение Работ в соответствии с действующими нормами и правилами, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий;

- обеспечивать соблюдение своими сотрудниками трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, правил охраны окружающей среды, правил санитарии, иных требований нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

3.2.6. Производить разгрузочно-погрузочные работы  по согласованию с Заказчиком.

3.2.7. Использовать технологии снижения уровня шума при выполнении Работ. В случае если избежать шума невозможно, такие Работы должны проводиться с обязательным письменным уведомлением Заказчика, в нерабочие дни или иные дни по согласованию с Заказчиком.

3.2.8. При производстве работ Подрядчику необходимо защитить полы от пыли, механических повреждений (укрыть пленкой, картоном).

 

3.2.9. Не допускать на протяжении выполнения всего комплекса Работ захламления территории Заказчика мусором, образовавшимся в ходе выполнения Работ, а также обеспечивать ежедневный вывоз и утилизацию такого мусора за счет собственных средств.

3.2.10. Осуществлять вынос мусора и перемещение товаров (материалов), используемых для выполнения Работ, с соблюдением условий безопасного и беспрепятственного прохода сотрудников Заказчика по коридорам, а также с учетом обеспечения сохранности имущества Заказчика.

3.2.11. Осуществлять доставку оборудования, заказ и доставку материалов на Объекты в соответствии с номенклатурой и количеством, согласно Локальному сметному расчету, а также обеспечивать их сохранность и сохранность выполненных Работ до приемки Объектов

3.2.12. Вывезти с территории Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней после подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 материалы и оборудование Подрядчика, оставшиеся после выполнения Работ, мусор, образовавшийся в ходе выполнения Работ.

3.2.13. В течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения Работ в полном объеме предоставить Заказчику для подписания Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

 

4. ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ

4.1. Качество выполняемых Работ, технология их выполнения, а также качество материалов, используемых при выполнении Работ, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и иной нормативно-технической документации, принятой и действующей на территории Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к такого рода Работам.

4.2. Материалы и оборудование, применяемые при выполнении Работ, должны быть разрешены к применению на территории РФ, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия.

Материалы и оборудование используемых при выполнении Работ, должны быть новыми, ранее не использованными.

4.3. Объём выполняемых Работ должен соответствовать объёму, указанному в Приложении №1 к настоящему Контракту.

4.4. Складские и бытовые помещения Заказчиком не представляются. Не допускается использование территории Заказчика для проживания рабочих Подрядчика, в том числе междусменного отдыха.

4.5. Приёмка Работ сопровождается проводимыми в присутствии представителей Заказчика испытаниями там, где это применимо.

4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Заказчику Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, Заказчик проверяет результаты исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных Работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта.

4.7. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Заказчик передает Подрядчику подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 или мотивированный отказ от их подписания.

4.8. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки (дефекты).

4.9. Подписанные между Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также выставленные Подрядчиком счет и счет-фактура (при наличии), являются основаниями для оплаты выполненных Работ.

4.10. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных Работ после их приемки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения таких недостатков (дефектов). Устранение данных недостатков (дефектов) производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

 

5. ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями технических условий, а также иной нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.2. Гарантия качества на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и распространяется на все составляющие выполненных Работ. Гарантия качества на материалы и оборудование, используемые для выполнения Работ, должна быть не меньше гарантии, установленной производителями таких материалов и оборудования

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ, установленный пунктом 5.2. настоящего Контракта, обнаружатся недостатки (дефекты) выполненных Работ, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан их устранить за свой счет и в сроки, указанные ниже в настоящем пункте Контракта. Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных Работ, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Срок выполнения Работ по устранению выявленных в период гарантийной эксплуатации результата Работ недостатков Подрядчиком должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения недостатков (дефектов) выполненных Работ.

5.4. Гарантии, предусмотренные Разделом 5. настоящего Контракта, не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов Работ со стороны третьих лиц.

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.

6.2. За задержку сроков выполнения Работ по настоящему Контракту по вине Подрядчика с последнего удерживается неустойка (пени) в размере 1 (одного процента) от цены Контракта, указанной в п.2.1 настоящего Контракта, за каждый день просрочки. Неустойка (пени) удерживается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Уплата неустойки (пеней), предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Контракта, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы либо разногласия, касающиеся исполнения Контракта, до передачи их на рассмотрение суда были урегулированы в претензионном порядке.

7.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения.

7.3. В случае невозможности достижения взаимного согласия в соответствии с пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Контракта Сторона вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.

8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «30» ноября 2013 года, а в части обязательств, возникших в период исполнения условий настоящего Контракта, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

10.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в пункте 10.1. настоящего Контракта.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

10.4. Стороны обязуются в течение 2 (двух) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

10.5. При исполнении условий настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

11.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001

БИК 041806001  ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142

ОКПО 03499282 ОКВЭД 75.23.18

 

11.2. ПОДРЯДЧИК:

 

Приложение №1: Локальный сметный расчет.

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                      ПОДРЯДЧИК:

 

 

_______________(______________)                                ________________ (______________)

м.п.                                                                                     м.п.

---

Приложение №1 к Контракту №___________ от «___» ___________________ 2013г.

 Локальный сметный расчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                      ПОДРЯДЧИК:

 

 

_______________(______________)                                ________________ (______________)

м.п.                                                                                     м.п.

 

Опубликовано: 10.09.2013 00:00 Обновлено: 10.09.2013 00:00