Пресс-релиз по делу об отказе в удовлетворении заявления ООО «Жилищно Строительная компания «НовоСтрой» о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области
Пресс-релиз Арбитражного суда Волгоградской области Ссылка на источник информации обязательна Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Жилищно Строительная компания «НовоСтрой» (далее – ООО «ЖСК «НовоСтрой», общество, заявитель) о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области (далее – УФАС по Волгоградской области, управление, антимонопольный орган) от 21.12.2022 № 034/10/104-1465/2022 в части внесения сведений общества в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Как следует из материалов дела, 10.06.2022 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС) было опубликовано извещение о проведении запроса котировок в электронной форме «Приобретение жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в г. Новоаннинский Новоаннинского муниципального района Волгоградской области». Начальная (максимальная) цена контракта составила 15 025 536 руб. 21.06.2022 в ЕИС размещен «Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», согласно которому победителем был признан участник закупки ООО «ЖСК «НовоСтрой». 24.06.2022 с победителем данного аукциона был заключен контракт № 1589 на приобретение жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в г. Новоаннинский Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, согласно которому общество обязуется передать Комитету строительства Волгоградской области (заказчику) жилые помещения, указанные в п. 1.1 контракта, не позднее 30.10.2022 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. По состоянию на 29.11.2022 обязательства ООО «ЖСК «НовоСтрой» по передаче заказчику жилых помещений не были исполнены в полном объеме (65 %). Указанные обстоятельства послужили основанием для принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое было размещено в ЕИС 30.11.2022 и вступило в законную силу, в соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе, 13.12.2022, в связи с чем, 14.12.2022 заказчиком указанная информация направлена в антимонопольный орган. Решением УФАС по Волгоградской области от 21.12.2022 №034/10/104-1465/2022 сведения об ООО «ЖСК «НовоСтрой» включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). ООО «ЖСК «НовоСтрой» не согласилось с данным решением, обжаловав его в судебном порядке. Общество пояснило, что нарушение сроков исполнения контракта обосновано сложившейся экономической ситуацией (резкий скачок цен на строительный материал, перебои в логистике), а так же с введением санкций. Суд решением от 04.04.2023 в удовлетворении заявленных требований ООО «ЖСК «НовоСтрой» отказал, указав на высокую значимость рассматриваемой закупки в виду особого ее объекта - приобретения жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Общество как субъект предпринимательской деятельности должно было проанализировать свои возможности и имеющиеся ресурсы с целью недопущения нарушений требований Закона о контрактной системе и условий контракта, в связи с чем, приняло риск наступления неблагоприятных для себя последствий в случае совершения им действий (бездействия) в противоречие требованиям названного закона, в том числе в виде невозможности исполнения контракта в установленный срок. Решение вступило в законную силу. Пресс-служба Арбитражного суда Волгоградской области
Опубликовано: 05.06.2023 16:46 Обновлено: 05.06.2023 16:46